昌宇动态 1 月

- 45 -

专委会、专家职能，并相互赋能、携手发展。在与会人员的见证下，王抒会长为协会专家库新一批专家颁发聘书，希望各位专家在自己的专业领域为协会发展建言献策，贡献力量！与会者纷纷表示，在新的一年里，将进一步加强交流与合作，共同推动协会各项工作取得更加优异的成绩。

昌宇动态 1 月

- 46 -

昌宇律师应邀在海南中学参加职场体验面试会和分享职场规划1 月 15 日下午，海南中学高一年级部分班级组织了学生寒假职场体验面试会。昌宇律所高级合伙人、副主任朱艳春律师和王振涛律师应邀作为面试官参加了本次面试会。

面试会上，昌宇律师询问面试学生为什么选择律师助理职场实践、是否了解律师行业、能协助律师做哪些工作和未来3 到5 年的规划是什么等内容。

昌宇动态 1 月

- 47 -

学生们自信、有礼貌，表达流畅，可见为面试做了充分的准备，对应聘岗位有一定的了解。学生们通过此次体验，不仅对职场面试有了初步了解，更锻炼了口语表达和临场应变能力，收获颇丰。当日晚上，朱艳春律师以“找准方向扬帆远航”为主题，向海南中学高一学生分享了为什么要找准方向、职业入门要求和职业选择的理性三个方面的内容。

朱律师提出，合适的才是最好的，选择职业的理性在于选择最匹

昌宇动态 1 月

- 48 -

配的职业，并通过性格与职位是否匹配、能力结构与工作岗位是否匹配等方面进行分享交流，提高了学生们的认知。学生们均认真聆听，踊跃提问，表示受益匪浅。

昌宇律所祝愿各位学生：不负青春，扬帆远航，实现自己的梦想。

昌宇动态 1 月

- 49 -

中国民主法制出版社《法治时代》杂志编委会执行主任刘桂明一行莅临海南昌宇律师事务所参观交流2024 年 1 月 16 日上午，现任中国民主法制出版社《法治时代》杂志编委会执行主任、法宣在线总编辑刘桂明、最高法院艺术总监孙宇以及北京策略律师事务所代表律师一行莅临海南昌宇律师事务所参观交流。

海南昌宇律师事务所党总支书记、主任王航兵、海南昌宇律师事务所高级合伙人、执行主任陈吉波律师，海南昌宇律师事务所高级合伙人、副主任朱艳春律师，海南昌宇律师事务所高级合伙人、副主任郭乾律师热情接待并陪同参与座谈，一同参观了昌宇所办公区域、智

昌宇动态 1 月

- 50 -

能洽谈室、党建活动室以及模拟法庭等，了解了昌宇所的党建文化、发展历程以及运营情况等内容。

参观过程中，刘桂明先生一行对昌宇所软硬件设施、律所运营管理等现状表示了赞赏，并对昌宇所在“法治自贸港扬帆新征程”2024海南律师行业迎新春联欢晚会中的精彩演出给予了极高的评价。随后，刘桂明先生从律所、律师发展的问题导向、危机意识、文化建设、政治高度等方面进行探讨和交流，双方共同就律师发展业务与创新等内容展开详细座谈。

昌宇动态 1 月

- 51 -

参访活动结束时，海南昌宇律师事务所向刘桂明先生赠送了海南黎锦伴手礼。北京策略律师事务所执行副主任杨慧彩向王航兵主任赠送了北京策略律所的文创伴手礼，希望今后双方律所加强合作和交流。北京策略律师事务所执行副主任杨慧彩律师、北京策略（海口）

昌宇动态 1 月

- 52 -

律师事务所管委会主任王波律师、执行主任毕莹莹律师一同参加了活动。

最后，双方合影留念。

昌宇动态 1 月

- 53 -

守刑辩初心 获无罪成果｜昌宇所何艳、熊新梅律师获赠锦旗近日，海南昌宇律师事务所何艳、熊新梅律师收到当事人赠送的“人民律师为人民 智勇双全伸正义”的锦旗，表达了当事人对两位律师专业辩护，维护当事人合法权益的真诚感谢和认可。案情回顾

2021 年 9 月 23 日，公安机关对以王某为首的涉黑涉恶犯罪团伙进行第二次收网。同日，以徐某某涉嫌开设赌场罪将其抓获，次日，徐某某被刑事拘留，同年 10 月 23 日被逮捕。本案经两次退回补充侦查，检察机关于 2022 年 8 月向法院提起公诉，起诉书指控徐某某在赌场负责拉客和放风，构成开设赌场罪。2022 年10 月至2023 年2月期间，一审法院对该案组织了一次庭前会议和三次开庭，并于2023年6月 19 日作出判决，判决被告人徐某某犯开设赌场罪，免于刑事处罚。

昌宇动态 1 月

- 54 -

徐某某不服，遂向上级法院提起上诉，2023 年11 月至12 月期间，二审法院对该案组织了二次开庭。

律师工作

庭前，何艳、熊新梅律师在接受指派后与及时与当事人徐某某进行沟通并初步阅卷，确定了无罪辩护的办案思路，后反复查阅案卷、多次与当事人沟通做好了充分的庭前准备。在庭审过程中，辩护律师独特的发问技巧、细致的举证、切中要害的辩论观点，充分突出了徐某某在全案中的特殊性，争取到了让公诉人、合议庭特别注意的机会，向着无罪的目标层层递进。庭后，因本案涉及被告人人数众多、案情错综复杂，辩护律师在庭后多次与承办法官进行了多次沟通、提交了多份书面辩护意见。承办法官耐心、细致地听取了辩护律师的意见。案件结果

2023 年 12 月 20 日，二审法院作出判决，判决撤销一审判决第十九项，即徐某某犯开设赌场罪，免于刑事处罚，并改判上诉人徐某某无罪。

获得无罪结果后，徐某某为表感谢，特意赠送锦旗，这既是当事人对两位律师工作的肯定，也是对海南昌宇律师事务所的认可，更是昌宇律师责任与担当的体现。今后，昌宇律师将继续秉持兢兢业业、认真负责的态度，努力践行新时代人民律师的职业使命和社会责任，维护公平正义、尽心尽责，争作党和人民满意的好律师。

昌宇动态 1 月

- 55 -

依法为民解难题 优质服务保权益｜昌宇所杨辉律师、赵科律师获赠锦旗

2024 年 1 月初，当事人邵某某将“匡扶正义，律师之光”的锦旗赠给海南昌宇律师事务所杨辉律师、赵科律师，对两位律师的专业能力、敬业精神表示高度认可，对昌宇律所提供的法律服务表示衷心感谢！

案情回顾

海口市秀英区居民邵某某在 2021 年7 月30 日向威海XX 银行借款35 万元，期限为 5 年，年利率 14.5%，扣除手续费后实际上邵某某收到的款项只有 332500 元，借款后，邵某某一直按照合同约定偿还借款本息。2022 年，邵某某因客观原因未能按时偿还本息导致逾期，该公司将债权转让给江西 XX 金融管理公司，转让后的年利率按照24%来收

昌宇动态 1 月

- 56 -

取。并且将债权转让导致的公告费、律师费等所有费用由邵某某来承担，江西 XX 金融管理公司将该债权公证后于2023 年9 月向海口市秀英区人民法院申请强制执行。

律师工作

接受邵某某委托后，两位律师先后与江西XX 金融管理公司的代理律师沟通、与江西 XX 金融管理公司法务负责人召开视频会，参与利息减免的谈判，指导当事人向江西省地方金融监督管理局递交维权申请，向海口市秀英区人民法院执行法官反馈邵某某因疫情造成的实际难处和自己的还款意愿，多措并举维护当事人合法权益。案件结果

经过当事人和两位律师不懈努力，双方最终达成了和解协议，江西 XX 金融管理公司做出了让步，给邵某某减免本金及利息15万元左右，且后续的款项分期支付，有效缓解了邵某某的经济压力。邵某某表示：在两位律师专业、悉心的帮助下，使她在该金融借款纠纷中少支付了利息，减轻了压力，消除了抵押房产被拍卖的可能，还可以分期支付其余的款项，对于她来说已经是很好的结果。邵某某对两位律师的专业、敬业表示认可，让其切身感受到了法治的力量，同时对昌宇所执业律师、行政人员的精神面貌表示由衷赞许。

昌宇案例2024 年 1 月

大事记

昌宇案例 1 月

- 57 -

张天翔律师助力民营医院刑事合规整改，负责人获不起诉决定近日，海南昌宇律师事务所事业合伙人张天翔律师在办理某民营医院因管理不规范导致负责人涉嫌诈骗罪一案中的辩护工作取得圆满成功。张天翔律师助力该医院启动刑事合规整改并顺利通过验收，经过不懈的努力以及完善的刑事合规流程，取得了良好的辩护效果，最终检察机关依法对涉案医院负责人作出不起诉决定。一、临危受命，及时、准确制定“刑事合规整改”辩护策略2022 年 3 月，海南省医疗保障局对某民营医院飞行检查，认定该医院“涉嫌欺诈骗保违法违规行为”，暂停该医院的医保的定点报销资格。2022 年 12 月，公安机关以该医院负责人涉嫌诈骗罪向检察机关移送审查起诉。就在该医院经营状况举步维艰之时，海南昌宇律

昌宇案例 1 月

- 58 -

师事务所张天翔律师接受委托，为涉案医院负责人进行刑事辩护工作。临危受命，张天翔律师深感责任重大，倘若不能有效辩护，医院负责人将面临被追究刑事责任、失去副主任医师资格的法律风险，甚至导致医院无法继续经营，从而出现关闭、医护职工下岗的严重情况。张天翔律师及时了解案件情况，对案件作出了准确研判，确定了“刑事合规整改”的辩护思路。

刑事合规整改，是指当企业及其责任人员在生产经营过程中涉嫌犯罪时，对于符合条件的案件，检察机关允许及督促企业针对合规风险方面的漏洞进行积极整改，企业经整改达到合规要求后，检察机关可依法对对涉案企业或人员作出不批捕、变更强制措施、不起诉或提出从宽处理量刑建议等决定。企业进行刑事合规整改意义重大，不但可以让企业和涉案人员获得相对较轻的刑罚，而且还可以让企业日后能合规经营下去，既可以解近忧，又可以纾远虑。结合本案的具体情况，由于涉案金额较小，具备启动刑事合规整改争取不起诉的条件。再加之，企业负责人因经营管理企业涉案，对企业进行刑事合规整改，具有典型性，可以起到示范作用。张天翔律师在与该医院管理层及检察机关反复沟通的基础上，撰写了《刑事合规整改计划》，通过不懈争取，说服检察机关同意按照该计划开展刑事合规整改工作。二、专业、细心、耐心辅导，助力医院顺利通过刑事合规整改评估及验收

在刑事合规整改期间，张天翔律师及其合规团队成员多次前往当地对涉案进行合规辅导，协助落实合规整改工作。与涉案医院多次开

昌宇案例 1 月

- 59 -

展座谈培训，指出存在的风险和漏洞，帮助起草、梳理相关文件，协助建立常态化、规范化的合规管理制度及体系。财税、医保领域的整改，具有很强的专业性，张天翔律师充分发挥在该领域的优势，助力医院有针对性的制定有效措施，切实防范风险再次发生。其中医保领域的专项整改率先验收通过，医保局从快恢复了医院的定点报销资格，已经离散的医护职工陆续回到工作岗位，当地群众，特别是老年人，又可以就近享受医疗服务。最终，张天翔律师合规团队撰写的《刑事合规整改评估报告》，获得检察机关和第三方机构相关领域专家的积极评价，顺利通过合规整改验收。合规整改通过后，张天翔律师第一时间向公诉机关递交了要求不起诉的律师意见，并与承办检察官积极沟通，充分阐述不予起诉的理由。在 2023 年接近尾声的时候，检察机关依法对涉案医院负责人作出不起诉决定。三、任重道远，使命荣光，昌宇所律师将继续助力民营企业“行稳致远”

本案取得圆满成功，展现了昌宇所律师“诚信务实、大胆创新、不负重托”的执业理念，也展现了张天翔律师及团队成员的专业能力和尽职尽责的工作态度。司法实践中，许多刑事案件呈现综合性、复杂性的特点，辩护律师拓宽思路，“刑事合规整改争取不起诉”可以作为新的辩护方法。通过刑事合规整改，一方面让企业及负责人获得从宽处罚，争取避免有犯罪记录，另一方面让企业找出风险点和制度缺陷，建立常态化、规范化、制度化的合规管理体系，让企业真正的“终身受益”！未来，昌宇所律师必将再接再厉，为民营企业健康发

昌宇案例 1 月

- 60 -

展保驾护航，最大程度维护民营企业及民营企业家的合法权益！

昌宇案例 1 月

- 61 -

律师介绍

张天翔

海南昌宇律师事务所事业合伙人、执业律师张天翔，陕西咸阳人。中国民主同盟盟员。供职于海南昌宇律师律师事务所，担任事业合伙人。具有律师执业资格（证书编号 14601201010596048）、税务师资格、全国企业法律顾问执业资格。现任海南省涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员、北海仲裁委员会仲裁员、民盟海南省委第八届内部监督委员会委员、民盟海南省委第八届法制专委会委员、海南省律师协会财税委员会委员、海南省陕西商会副秘书长、海南省陕西商会法律顾问、海南省陕西商会人民调解委员会人民调解员、三亚市旅游民宿协会法律顾问。曾多次获得海南昌宇律师事务所年度优秀律师、杰出贡献律师等荣誉称号。担任多家机关、企业常年法律顾问，擅长代理建设工程施工合同纠纷、涉税纠纷等各类诉讼案件，致力于为建筑施工企业提供法律+财税+造价一体化综合服务。联系方式：手机：13707500017（微信同号）专业领域

长期担任多家机关、企业常年法律顾问，擅长代理建设工程施工合同纠纷、涉税纠纷等各类诉讼案件。

职业资格

昌宇案例 1 月

- 62 -

具有国家司法考试法律职业资格（证书编号A20084601080080）、律师执业资格（证书编号 14601201010596048）、税务师资格（证书编号 31120191146000175700）、全国企业法律顾问执业资格（证书编号 QF00079683）、投融资法律服务专业人才培训证书（证书编号QYFLFU2019A0058）。

社会兼职

历任民盟海南省委第六届法制专委会委员。现任海南省涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员、北海仲裁委员会仲裁员、民盟海南省委第七届法制专委会委员、海南省律师协会财税委员会委员、海南省陕西商会常务副秘书长、海南省陕西商会法律顾问、海南省陕西商会人民调解委员会人民调解员、三亚市旅游民宿协会法律顾问。所获荣誉

曾获得海南昌宇律师事务所 2021 年、2020 年、2019 年三个年度优秀律师；2020 年度优秀民商律师、2019 年度杰出贡献律师、2019年度优秀行政律师、2018 年度优秀民商律师、2018 年度优秀法顾律师、民盟海南省委参政议政先进个人等荣誉称号。主要著述

《海南国际旅游岛房地产投资法律实务及风险防范》（书籍）、《海南昌宇律师事务所行政案例集》（书籍）、《购买预售房的法律风险及对策》、《论 NDR 在离婚中的应用》、《委托持股法律风险辨析》、《企业劳动用工常见法律风险评析》

昌宇案例 1 月

- 63 -

二审改判，无罪辩护成功！昌宇所何艳、熊新梅律师成功辩护，被告人终获无罪！近日，本所何艳、熊新梅律师承办的徐某某（化名）开设赌场罪一案在二审阶段辩护成功，本案经海南省第一中级人民法院两次开庭审理后，依法对被告人做出无罪判决，徐某某及家属对案件结果非常满意。

基本案情：

被告人徐某某因涉嫌开设赌场罪，于2021 年9 月23 日被抓获，次日被刑事拘留，同年 10 月 30 日被逮捕。检察院以开设赌场罪向澄迈县人民法院提起公诉，建议对被告人徐某某判处有期徒刑一年六个月至两年，并处罚金 5000 元到 10000 元。2022 年 8 月 26 日，受澄迈县公共法律援助中心指派，本所指派何艳、熊新梅律师作为该案一审阶段的辩护律师。两位律师在接受指派后，往返海口澄迈阅卷，由于该案涉及恶势力犯罪团伙，涉案人数众多，案卷众多，两位律师非常的认真负责，虽然是公益法律援助案

昌宇案例 1 月

- 64 -

件，仍没有丝毫懈怠，全力以赴，找到案卷中的疑点，经过会见徐某某，发现有无罪辩护的空间，遂与被告人及其家属达成共识并制作无罪辩护的方案。本案一审从 2022 年 10 月到2023 年3 月经过一次庭前会议，三次开庭审理，辩护人在一审期间成功为被告人申请取保候审，徐某某终于在失去人身自由近 13 个月后重新得以与家人团聚。但是一审仍判决徐某某犯开设赌场罪，免于刑事处罚。两位律师经过研究，同时与被告人及其家属达成共识，将无罪辩护进行到底，遂上诉。二审经过两次开庭，近日被告人终于如愿获得彻底的无罪判决。

结语：

无罪辩护很难，成功率很低。尤其公诉案件，对抗的是检察院和公安机关，无罪辩护难度更大，非常考验律师的辩护技能。无罪判决的作出，由于可能涉及国家赔偿，需要法院审委会集体讨论得出，部分案件还需要上报上级法院通过。

本案无罪辩护成功，离不开两位承办律师的专业技能和极度认真负责的工作态度。同时，本案的办案人员，对辩护人提出的事实、证据和法律适用问题予以重视，并大胆采纳辩护观点，更体现了司法工作人员对守护公平正义的担当。

昌宇案例 1 月

- 65 -

律师介绍

何艳

海南昌宇律师事务所执业律师专业领域

土地征收补偿纠纷、合同纠纷、民间借贷纠纷、离婚纠纷、民商事法律服务、刑事辩护。

代表业绩

何艳律师为海南昌宇律师事务所执业律师，担任文昌市人民检察院听证员，海口市美兰区演丰镇塔市村股份经济合作联合社企业法律顾问，海南省直属机关服务中心法律顾问团律师，白沙黎族自治县村居法律顾问，工作至今办理了大量行政诉讼及民商事诉讼案件，包含土地征收补偿纠纷、土地承包经营权登记纠纷、侵害集体经济组织成员权益纠纷、租赁合同纠纷、民间借贷纠纷、财产损害赔偿纠纷、离婚纠纷、劳动争议纠纷等各类案件。

（一）民商事方面业绩：何艳律师在侵害集体经济组织成员权益纠纷、租赁合同纠纷、民间借贷纠纷、离婚纠纷等民商事法律服务方面经验丰富。例如：原告某园林绿化工程有限公司诉被告某镇政府人民政府财产损害赔偿纠纷案，委托人被告胜诉；原告蒙某灏诉被告某村民小组侵害集体经济组织成员权益纠纷案，委托人被告胜诉；原告梁某燕诉被告董某某民间借贷纠纷案，委托人的诉讼请求全部得到支

昌宇案例 1 月

- 66 -

持；原告海南某建筑设备租赁有限公司诉被告某建设集团有限公司租赁合同纠纷案，委托人原告胜诉等。

（二）行政方面业绩：何艳律师在代理张某云等16 人诉海口市某区人民政府不履行收回国有土地使用权补偿职责一案中，代理被告海口市某区人民政府获得胜诉判决；曾代理陈某銮诉某县人民政府土地承包经营权证登记一案，委托人某县人民政府获得胜诉判决；曾代理何某雄诉海口市美兰区某村民委员会征收补偿纠纷一案，委托人被告胜诉。

（三）刑事方面业绩：何艳律师曾多次参与涉黑涉恶案件的辩护工作，在刑事辩护方面经验丰富。在办理李某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案中辩护意见被法院采纳，将量刑从十二个月改为六个月；审查起诉阶段办理的帮助信息网络犯罪活动罪案罗某某被取保候审；审判阶段办理的开设赌场罪徐某某、吴某某被取保候审；审查起诉阶段办理的梁某涉嫌偷越边境罪最终获检察院不起诉决定；徐某某涉嫌开设赌场罪二审改判被告人无罪。

所获荣誉

2022 年被海南省律师协会评为“2021 年度第一批海南省申请律师执业人员集中培训优秀学员”；

2022 年被海南昌宇律师事务所评为2021 级“优秀学员”；撰写的《张某云等 16 人诉海口某区政府不履行收回国有土地使用权补偿职责纠纷案》案例，在 2021 年海南昌宇律师事务所案例评选活动中被评为“优秀行政案例”；

2023 年被海南昌宇律师事务所评为“优秀党务工作者”。

昌宇案例 1 月

- 67 -

律师介绍

熊新梅

海南昌宇律师事务所执业律师专业领域

法律顾问、知识产权、刑事辩护、民商事纠纷、婚姻家事纠纷等。代表业绩

熊新梅律师现为海南昌宇律师事务所执业律师，其拥有15年以上的知识产权从业经验，成功代理过康佳电视、方大集团、世联地产、建滔化工、威露士消毒水、湖南酒鬼酒、惠州德赛电子等知名企业在国内外的知识产权业务。

在刑事诉讼领域，熊新梅律师曾作为李某某行贿罪、廖某某虚开增值税发票罪、催某某诈骗罪、邓某涉嫌故意伤害罪、徐某涉嫌开设赌场罪、龙某涉嫌强迫卖淫罪、王某涉嫌诈骗罪、黄某故意伤害致人死亡罪、蔡某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的辩护人，获得较好的辩护效果；其中在徐某开设赌场罪案的二审中成功无罪辩护，被告人被宣告无罪；邓某涉嫌故意伤害罪案的审查起诉阶段即为嫌疑人争取到不予起诉的良好辩护效果。

在民商事领域，熊新梅律师办理过大量民商事案件，涉及民间借贷纠纷、动产及不动产买卖纠纷、土地侵权纠纷、婚姻家事、继承纠纷、劳动合同和工伤保险待遇纠纷。

在非诉领域，熊新梅律师有着多年的企业管理经验，非常熟悉公司常年法律顾问服务工作，能为企业提供规章制度起草、劳动关系争议解决、合同起草、日常法律咨询、公司诉讼与非诉案件代理等法律顾问工作。

手机联系：189 7608 3344（微信同号）

培训交流2023 年 1 月

大事记

培训交流 1 月

- 68 -

娄春艳律师：独立办理非诉讼案件流程及非诉法律文书写作要点│昌宇所业务培训2023 年 12 月 29 日下午，海南昌宇律师事务所2023 级实习人员培训交流活动在 38 楼党员活动室顺利开展。本次培训由娄春艳律师主讲，主要围绕非诉业务办理过程中应注意的要点与流程进行讲解。娄春艳律师从待人接物、法律文书写作、沟通协调与结案归档等方面对非诉业务全过程进行了细致讲解。在待人方面，着装得体符合律师职业形象有利于获得良好的第一印象，做好接待前的类案检索以便提升沟通效果，同时，需归纳总结客户对事实的描述及时提炼出法律事实。对于已建立委托的当事人我们也需要做到细心耐心恒心，作为法律服务行业从业者，我们不仅应对当事人所描绘的表象性反映进行提炼，也要尽可能照顾当事人的情

培训交流 1 月

- 69 -

绪，接受当事人的情感宣泄，倾听当事人的心理倾述。在接物方面，当事人提交材料之前，我们要对材料形式、内容、来源等要件提出要求，我们应当尽量避免接收当事人提交的证据材料原件，以规避风险，若确有接收证据原件必要，应做好资料接收清单；应有针对性的为当事人提供类案结果，让当事人有具体的心理预期，并要求当事人对其所描述的事实提供相应证据；尽量全面、广泛的接收与本案相关的材料，并对相关材料尽到注意义务以避免出现虚假证据导致虚假诉讼；当当事人所述事实与提供材料不符时，应做好风险提示并记录，以做到风险防范。

在非诉法律文书方面，娄春艳律师以自己撰写过的文书为例讲解撰写要点：委托合同中，收费条款应详细；授权书中，授权范围应明确；对客户要求出具的工作方案，应谨慎出具；出具律师函时，应注意函文中的鉴于条款、客户提供证据的情况、事实分析部分、根据事

培训交流 1 月

- 70 -

实分析所得出的法律结论以及最终的函告或声明部分等。娄春艳律师强调，非诉业务中，当事人与对方的对抗性并不似诉讼业务，双方利益在一定程度中并非是矛盾的、不可调和的，我们应站在双方的角度考量，尽力实现双方共赢；同时，协调与沟通能力的优异有益于实现效率的更大化。

昌宇所对于案卷归档有规范的模式与标准，一个完整的案卷，实际上体现了律师在一个案件中的办案流程。娄春艳律师指出，实习人员应当提高对于案卷归档的重视，在案卷归档中保持不断学习的态度，同时，在案件中进行类案学习，不断提高自身水平，才能在大浪淘沙中生存下来。

娄春艳律师的讲解深入浅出，培训现场气氛热烈，研讨竞争氛围深厚，实习人员学习培训效果进一步深化，法律素养进一步提升。

培训交流 1 月

- 71 -

张天翔律师：不同类型非诉业务的基本工作内容及办理要点│昌宇所业务培训

2024 年 1 月 12 日，海南昌宇律师事务所2023 级实习人员培训交流活动在 38 楼党建室开展。本次培训由海南昌宇律师事务所事业合伙人张天翔律师主讲，张天翔律师通过问答互动的新模式，与实习人员展开了一场关于非诉业务办理的探讨。一、受托起草地方法规

张天翔律师以 4 个小问题为引，在实习人员积极回答下，进一步拓展介绍了起草地方法规业务办理的内容，具体包括此类业务的来源渠道、办理此类业务的具体成果及意义、注意事项等。

培训交流 1 月

- 72 -

张天翔律师重点提到起草地方法规业务相对其他非诉业务较为冷门，主要来源于政府职能部门，办理此类业务有助于提升律师的行业竞争力，实现律师在立法建设中的个人价值。在草案的起草过程中，必须要注重立法调研报告、专家论证报告、立法依据对照表、采纳意见对照表等过程成果的完成与保存，及时与政府部门沟通、汇报相关成果，根据政府部门要求的周期合理调配时间，积极推进各项工作。二、辅导企业刑事合规整改

首先，张天翔律师为实习人员介绍了企业刑事合规整改的概念及意义。其次，张天翔律师对辅导企业合规整改时可以参考的相关文件进行了重点讲解。张天翔律师将相关参考文件划分为三个部分，第一部分为最高检公布的指导案例；第二部分为中央各部委发布的相关指导意见、实施细则、涉案企业合规建设、评估和审查办法等，办理海

培训交流 1 月

- 73 -

南省的企业刑事合规整改业务时，还需要关注本省的相关文件细则；第三部分为针对央企刑事合规整改的办法与规定，虽然与企业刑事合规整改的要求并不完全一致，但是也具有非常高的参考价值。最后，关于企业刑事合规整改的具体工作内容，张天翔律师提到必须要深入企业进行法律知识培训，对企业内部制度、流程的合法性综合审查，为企业进行深度的法制体检，以达到帮助企业排除刑事风险、持续合规经营的目的。

三、发律师函

在实习人员的积极互动下，张天翔律师具体讲解了律师函的作用、发函时的注意事项、律师函的格式等内容。张天翔律师以合同纠纷的律师函为例，深刻剖析律师函的内容架构，按段落介绍了律师函每一部分应写明的重点内容。律师函正式内容的第一段，要讲清律师函所

培训交流 1 月

- 74 -

述内容的权属来源；第二段写清合同的相关内容，建议合同约定和合同履行部分的条款与内容分开列明；第三段陈述律师观点；第四段写明对受函对象的具体要求；结尾段要写明如受函对象不按照约定履行，未来将要承担的法律后果。

四、法律尽职调查

在此次培训的最后一个部分，张天翔律师带大家共同探讨了法律尽职调查的概念及作用，以及该类业务在实际办理中的具体流程，让大家对法律尽职调查有了深层次的理解与认识。张天翔律师重点强调了办理该类业务的过程中，必须要做好工作记录，留存工作成果，及时与客户进行沟通与反馈，同时还要注意客户信息的保密，为客户提供高质量的法律服务。

此次培训生动、深刻，张天翔律师开启了问答互动的新模式，以疑问激发实习人员的探讨热情，并通过充满专业知识的补充讲解，为实习人员展示了各类非诉业务的不同内容。

培训交流 1 月

- 75 -

万寅敏律师：如何成为一名独立的执业律师│昌宇所业务培训2024 年 1 月 19 日，海南昌宇律师事务所2023 级实习人员培训大会如期在 38 楼大会议室举办，本次培训由高级合伙人万寅敏律师主讲。万寅敏律师以“如何成为一名独立的执业律师”为主题，围绕独立律师的“基本要求”、“基本技能、“基本素养”三个方面，向实习人员开展经验分享。

一、律师独立执业的基本要求

1.专业性。专业能力是执业律师安身立命的根本；2.逻辑分析和判断能力。建议利用第三方网站进行类案检索，借鉴案例的思路和表达方式，提高逻辑思维和判断力；3.勤勉尽责。勤勉是成为一名独立的执业律师的关键，认真尽责则可以事半功倍；4.风险识别与防范。办案过程与当事人多沟通交流，在交流过程中识别应防范的风险，另

培训交流 1 月

- 76 -

外特别注意信息泄露的问题，遵守执业规范与职业道德。四项基本要求应联系看待，四个要求四位一体，相辅相成。二、律师独立执业需要掌握的基本技能成为一名独立的执业律师还需掌握六项基本技能：1.合理利用资源，广泛开拓案源；2.待人接物保持诚信和谦逊的态度；3 积极与客户沟通交流,先学习做个耐心的倾听者，再表达专业的意见；4.规范文书写作，切忌出现低级错误，在重复检查中发现问题，并不断润色文书；5.提供高质量的法律服务，能够树立起客户信任并口碑传播；6.团队合作，团队是独立律师背后的强大依托，在合作中共同提升法律水平。

三、独立律师应具备的基本素养

万律师从“专业法律知识”、“增强社会经验”、“多元化的法律服务”、“办案中的心态”等多维度出发，要求各位实习人员在成

培训交流 1 月

- 77 -

为独立律师的道路上，全方位提升各项基本素养，做一个兼具学习力、沟通力、说服力、表达力、逻辑力、创造力、专业力力与团队力等具备高职业素养的律师。

在这一个机遇与挑战并存的时代，万律师希望各位实习人员“仰望星空、脚踏实地”，不轻易迷失甚至掉队，自信而不自负，自谦而不自卑，通过点滴积累不断提升服务本领与专业技能，屹立于不败之地，求胜于分毫之间。

分所动态2024 年 1 月

大事记

分所动态 1 月

- 78 -

海南昌宇（三亚）律师事务所宋杉杉律师受邀进行“服务实体经济，律企携手同行”专项活动2023 年 12 月 29 日上午，海南昌宇（三亚）律师事务所宋杉杉律师受邀参加由市科工信局联合市司法局、三亚国际商事调解中心（三亚市保护中小投资者法律服务站）协办开展“优质中小企业经营中的常见法律风险防范暨知识产权风险防范”培训会。培训会由海南省工业和信息化厅为指导单位，三亚市科技工业信息化局、市司法局为主办单位，市普法依法治理领导小组办公室、三亚市国有资产监督管理委员会、三亚市工商业联合会、海南省律师协会三亚工作站、三亚市保护中小投资者法律服务站、三亚市促进中小企业发展工作领导小组各有关成员单位、三亚市各中小企业公共服务

分所动态 1 月

- 79 -

机构为协办单位。

首先，由三亚市司法局律师工作指导科科长林天聪致辞，他表示此活动能通过持续扎实开展“服务实体经济，律企携手同行”专项活动，从而推动律师行业服务实体经济的广度和深度不断拓展，实现“专精特新”发展。

会上三亚学院法学院教师、海南昌宇（三亚）律师事务所、三亚

分所动态 1 月

- 80 -

国际商事调解中心调解员宋杉杉，在会上围绕公司内部治理及对外交易法律风险与防范两大模块进行了专题培训。法律合规管理在现代商业中具有其重要性，它确保组织和个人遵守法律法规、规范商业行为，并减少法律风险。通过制定遵守合规政策和程序，公司可以建立透明、公正和可靠的运营环境，增强声誉和信誉。法律合规管理是现代企业和个人必不可少的一部分，它为可持续发展和长期运作提供了坚实的基础。

最后海南昌宇（三亚）律师事务所宋杉杉律师为在座的企业代表答疑解惑，使得本次活动圆满结束！

昌宇原创2024 年 1 月

大事记

昌宇原创 1 月

- 81 -

张天翔律师：建工企业施工总承包合同履约证据管理文：张天翔前言

一、履约证据管理存在的常见问题二、开工前的资料三、施工中的资料四、竣工后的资料五、有关资料管理的其他注意事项结语

前言：

建设工程施工总承包合同的履约证据，也就是建工企业常说的基础资料，是支撑承包人结算、回款的重要依据。履约证据是什么呢？简单的讲，就是能够证明履约情况的看得见、摸得着依据。老百姓讲的就是“口说无凭 ”、“白纸黑字”、“凭啥呢”，律师讲的就是“谈到事实有证据”。我国民事诉讼的基本原则是“以事实为根据，以法律为准绳”，这里的“事实”是指能够为证据所证明的事实。建设工程施工领域是发生争议的高频领域，一旦争议需要通过诉讼或仲裁方式解决，证据就是案件胜败与否的关键因素，可以说，打官司就是打证据。建工企业常常处于劣势地位，一旦发生诉讼案件，往往是需要主张权利的一方，举证责任通常重于建设单位。“谁主张谁举证”，这是最基本的诉讼规则。对于有举证责任一方，就要特别注意及时制作、收集证据，妥善保管证据。如果建工企业不能在履约

昌宇原创 1 月

- 82 -

过程中同步积累完备的证据，就很难通过司法手段维护自身权益。履约证据如此重要，可是，建工行业的现状是什么呢？很多建工企业在做大的同时没有做强，在狠抓营销的时候忽视了基础管理，从而导致企业合同额高、利润额低，现金流更是紧张得要命，诉讼案件频发，甚至出现做的越多亏的越多又不能不做的恶性循环。部分项目人员资料管理意识不足，通常表现为重视施工、轻视资料，先干活，后算账，日积月累，活干得漂亮，账却难算清楚；重视实体权益，轻视程序约定，忽视资料的时效要求，后补资料现象比较严重；重视业主、监理、分供方等口头承诺、约定，轻视书面资料，一旦发生争议，没有书证，合法权益亦得不到应有保障。招投标时，招标人提供的招标文件经常存在“毒药条款”。投标人工作人员请示老板，老板往往就是回复“先报了再说”，必须实质响应招标文件，否则废标。关键还是“再说”。中标后，说了吗？说什么？怎么说的？其实，我们今天交流的履约证据管理，就是这个“再说”。如何夯实项目管理基础、提高履约证据管理水平，是无论大小，每家建工企业都要常抓不懈的工作。本次讲座，就是要提高建工企业和项目部全员、全过程证据意识，再给大家分享一些有关证据管理的方法、路径以及注意事项。

一、履约证据管理存在的常见问题履约证据管理主要存在以下两类问题：一是重要资料缺失，二是已有资料丢失。

（一）重要资料缺失

工程项目所需资料，既有通性也有个性：通性是指履约证据通常均围绕着结算、收款、质量、安全文明、工期和违约责任承担六个方面。

昌宇原创 1 月

- 83 -

个性是指每个项目的施工合同条款不一样、项目区位不一样，因此项目部在办理履约证据时首先需要对施工合同、施工现场、地方风俗、地方政府规定等进行周密考察，而不可本本主义，不可千篇一律不顾实际。

重要资料缺失，是指在正常施工状态下应有的、应具备通用性及个体性特征的重要资料实际没有形成，以至于打官司了律师要啥没啥（举例江西某装修公司案件），其根本原因在于公司管理水平出现问题。

（二）已有资料丢失

已有资料丢失是指，已有的能够为承包人结算、回款或免责提供重要依据的资料，因保管不善，丢失了，在结算、回款或诉讼时主张己方观点的依据不充分，其根本原因也是在于公司管理水平出现问题。实践中，丢失的资料主要包括：

1.施工组织设计和施工进度计划

许多建工企业管理人员对工期违约风险认识不够（举例擎天砥柱公司案件及发包人反诉的常见类型工期违约、质量损失索赔），对签证、索赔创效意识不足（低价中标，勤于签证，善于索赔），并认为旧的进度计划若被新的进度计划取代则必然无用，因此没有安排专人保管、使用、督促落实开工前的进度计划。但实际上，施工过程中经调整的进度计划并不能免除承包人的工期责任。2.材料进场检验资料、分部分项验收资料、竣工验收资料我国建设工程领域对质量的把控包括过程控制和结果控制，过程控制包括施工方案审批、进场材料检验、隐蔽工程验收、分部分项验收等；结果控制则指竣工验收。诸多建工企业管理人员认为工程已经竣工验收，那么过程中的质量验收资料则已无用。但实际上，过程验

昌宇原创 1 月

- 84 -

收不能取代竣工验收，竣工验收亦不能取代过程验收。过程验收是未完工工程取得工程价款的关键（举证责任存在争议），也是建工企业免责的关键。（举例上海欢乐谷项目施工现场运送沥青的车辆撞到高出路基的电缆井发生侧翻烫伤人，受伤工人将发包人、总承包人、分包人等起诉，总承包人提供了有关电缆井隐蔽验收合格的证据，从而证明自身没有过错，法院最终判决总承包人不承担责任）3.监理例会纪要、设备进出场记录资料、临设方案、脚手架方案、往来函件等

部分建工企业管理人员认为上述资料对结算和回款不具价值，日常管理较为随意混乱。但实际上，这些资料往往会记载着监理或发包人对施工过程中发生的变更、暂停施工、材料调差等事件的意见，极其重要。

造成以上已有资料丢失，主要包括三方面的原因：1.建工企业凝聚力、向心力不足，员工责任心不够，人员流失严重，资料交接不严谨、甚至缺失；

2.施工资料档案管理不严格，大量原件资料散乱在项目部各个工作人员手中，未建立完善的归档制度，或对已有归档制度未予执行；3.长期拖延结算，既结不掉也不起诉，时间越长资料丢失情况越严重。

针对以上问题，我们提出几点建议以供参考：1.充分发挥资料员作用，所有项目履约证据原件第一时间归档，建立完善的资料管理规则；

2.充分利用“云”空间存储资料扫描件、照片，避免资料散落在个别项目人员手中，同时实现清单明晰，资料共享，调取查阅便利；3.工作人员换岗、离岗前必须先进行全部资料交接，必须有详细

昌宇原创 1 月

- 85 -

的书面交接清单，交接人、被交接人、见证人资料员各持有一份，共计三份双方签名按手印的原件；

4.提前预判项目结算进度，对于发包人并无公平结算意愿或不愿结算的项目，把握时机，尽早起诉。

下文中，我将以履约阶段为划分标准，分别介绍开工前、施工中、竣工后的资料管理。

二、开工前的资料

（一）建设工程招标、投标、签约的资料1.发包方企业法人营业执照；

2.授权委托书、受托人身份证明资料（非法定代表人签章的，以上复印件与原件核对后存卷）；

3.招标文件；

4.投标书及附件；

5.澄清文件、纪要；

6.中标通知书；

7.招标工程量清单、电子版招标图纸；8.合同及补充协议。

（二）重点是全面、正确理解开工条件，项目正常开工通常需具备的条件包括：

1.施工场地已交付；

2.享有进入施工场地的权利；

3.具备场外道路；

4.具备开工图纸，按约定进行图纸会审；5.已交付的施工场地具备施工条件；6.已提供测量基准点、基准线和水准点资料；

昌宇原创 1 月

- 86 -

7.临设方案获得审批，临时设施搭建完毕；8.施工组织设计和施工进度计划已获批；9.发包人获得施工许可证；

10.甲供材进场。

上述十个条件仅是提纲挈领，承包人还应针对每个条件继续进行细分，以判断能否在合同约定的计划开工日按时开工，是否可以提出工期、费用索赔，是否可以逾期竣工免责。上述十个条件也仅是在一般合同条件下承包人开工需具备的条件，为合同条件或法律条件，属于理想化的，并非不满足就必然不能开始施工。

实践中，存在大量不满足上述施工条件但依然开工的的项目，对于该类项目，建工企业的项目管理人员需要注意下列几个方面：1.开工条件越是不具备，成本控制越难，浪费可能性越大因为开工不具备正式开工条件，所以施工过程中经常会由于工作面不足而导致窝工，没有取得施工许可证而停工，图纸不全或图纸质量不足、深度不足而返工。

2.项目实际早开工并不必然减轻工期责任虽然施工合同通常都约定项目开工以施工监理签发的开工令上载明的开工日期为准，但是《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（以下简称《施工合同司法解释（一）》）第八条第（二）项又规定，承包人在获得发包人同意情况下的实际开工日期早于开工令载明的开工日期的，应当以实际开工日期作为项目开工日期并作为工期的起算点。因此，对于越是不具备开工条件的开工，承包人越应做好工期索赔的思想准备。3.并非所有的延期开工都是发包人原因

昌宇原创 1 月

- 87 -

根据（GF—2017—0201）《建设工程施工合同》（示范文本）7.3.1开工准备、7.3.2 开工通知的相关规定，项目开工的标准顺序为：承包人先向监理人提交《开工报审表》申请开工后，监理人征得发包人同意并签发开工令。因此开工迟延并不等于因发包人原因开工迟延。大量诉讼案件，当事人对延期开工责任相互争论，有时焦点就是承包人是否提交了开工报审表。

4.要求发包人承担开工迟延责任的主张逾期失权因发包人原因导致的开工迟延，承包人可能获得要求发包人赔偿停窝工损失、赔偿人材机价格上涨的损失、重新协商合同价格或解除合同的权利，但需要注意合同一般均会对索赔权利的行使约定时间限制，逾期则权利作废。

（三）开工前的履约证据主要涉及以下问题：1.合同约定暂定开工日期的，及时上报开工报审表；因发包人原因延期开工的，应注意索取并保留延期开工责任的相关资料；2.发包人未移交工地的，应发函督促发包人交付；3.承包人不具有进入工地权利的，应发函督促发包人办理相关许可或协调各方关系；

4.场外道路由发包人负责但无法使用的，应发函要求发包人要求尽快处理；

5.施工场地有待拆迁、搬迁的房屋设施的，应发函要求发包人提供拆迁、搬迁进度计划表（延迟拆迁、搬迁的，留存好照片，各方书面确认，必要时进行公证）；

6.按照合同约定的时间，督促发包人尽快提供图纸；7.对于发包人已提供的图纸快速审核，积极参与合同交底；对于图纸错漏和深度不够的内容做到心中有数；对于发包人在设计交底等

昌宇原创 1 月

- 88 -

过程中提出的变更或承包人建议得到审批构成变更的，若合同对变更引起的费用增加、工期延长存在逾期失权约定，应及时向发包人申请变更费用和工期；

8.临时设施搭建应取得发包人审批。临时设施是指临时搭建的职工宿舍、食堂、浴室、休息室、厕所等临时福利设施; 现场临时办公室、作业栅、材料库、临时道路、临时给水、排水、供电等管线、现场预制构件、加工材料所需的临时建筑物以及化灰池、储水池等。9.施工组织设计和施工进度计划应上报施工监理，并留有审批或签收资料（举例华人公司案件，虽然是计划性质文件，但结合现场照片等，即使没有签证等，法院也对破碎原址混凝土路面的量价进行了认定）；

10.及时完成己方为办理施工许可证需完成的工作（包括哪些？工商营业执照、资质证书、安全证书、项目经理资质证书、施工企业与项目经理签订的质量经济责任书、施工组织设计、施工合同、廉政责任书、农民工工资保证金票据)，需要发包人负责或协助的，及时督促发包人办理；

11.机械设备进出场应取得发包人或施工监理许可（主张停窝工损失的关键，举例三亚案件）；

12.开始施工涉及甲供材的，提前向发包人提出甲供材进场计划，并取得发包人确认，从而判断发包人是否逾期提供甲供材；13.项目经理和管理人员变化的，尽量取得发包人书面认可（合同中一般都有约定，私自更换面临处罚），若发包人未予认可，实际项目经理也需具备相应的资质；

14.因发包人原因无法开工的，应及时向发包人申请停窝工损失补偿；

昌宇原创 1 月

- 89 -

15.延期开工时间较长的，应向发包人提出人材机价格调差的要求，或直接要求发包人补偿差价；长期未开工的，可以解除合同。三、施工中的资料

（一）变更资料

实际做法与招标图纸不同的主要是变更。实践中，项目管理人员常常存在一种错误观点，即捆绑签证和费用：有费用增加就报签证，没有费用增加就不报签证。该观点存在逻辑顺序错误，正确的方式应是：发包人发出的变更指令，与图纸不一致的属于设计变更；与承包人编制且发包人已审批方案不一致的属于方案变更；此外，还可能与承包范围不一致、与质量目标不一致或发包人要求工期提前等。承包人经审查后认为变更指令可以执行的，需要提出变更对工期和价格的影响。所谓签证，就是承包人提出变更对工期和价格的影响由发包人签认的书面资料，签证为变更链条环节的其中之一。之所以签证必须要有发包人指令，是因为工程属于发包人，在没有发包人变更指令的情况下，承包人应按照合同约定和图纸设计进行施工。若原合同和原设计无法施工的，承包人除在紧急情况下必须自行处理外，应等待发包人指令方能继续施工。尽管现行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）（以下简称《2017示范文本》）中针对发包人的变更指示，并无关于承包人逾期提交变更估计申请失权的规定，且规定发包人 14 天内未审批变更估计申请的视为确认。但实践中，很多施工合同对变更引起的费用和工期变化申请，存在逾期失权约定，因此，项目管理人员必须认真审查合同。所有发包人变更指令，承包人应按照“指令-判断-签证-施工”的顺序处理：

指令和签证应是书面的；

昌宇原创 1 月

- 90 -

承包人的判断结果如是不能施工的，应向发包人阐述理由；判断的结果是可以施工的，签证的内容应考虑“方案、品牌、价格、工期”四个方面。

此外，变更还隐藏在发包人对承包人设计图纸、深化图纸、施工方案的审批意见中，承包人应认真识别，对于发包人审批意见构成变更或发包人聘请的专家意见构成变更的，承包人仍按照上述顺序处理；签证款项包含在进度款中一并支付的，承包人的进度款请款单中应单列签证款项；施工合同约定签证逾期失权的，应在约定时间内提出。

因此，我们认为，获得签证价款的资料应当包括：1.变更资料

变更资料既可以是发包人直接签发的变更指令，也可以是监理人的变更建议或承包人得到发包人同意后的合理化建议及签发的变更指令，或者发包人同意发包人聘请的专家意见所提出的变更要求。总而言之，变更资料应体现出发包人的要求或者发包人同意。2.增加价款或延长工期的申请报告，即“签证”。报送签证要注意两点：

（1）合理的时点。若合同约定了“逾期失权”，则应在约定期间内申报；若合同未约定“逾期失权”，则应选择有利的时点申报，即按照合同约定的变更计价方式，对承包人不利的应早报，有利的应晚报，极其有利的可在签证工程施工完毕后再报，极其不利的应考虑拒绝签证施工并提出理由。

（2）明确的金额。对专业的发包人而言，承包人的所谓“签量不签价”或“签价不签量”等技巧已无法达到“麻痹对手”的目的，若签证中价款明确，当发包人出现“逾期失权”状态时则对承包人有