海润天睿律师事务所2022年报

发布时间:2023-4-10 | 杂志分类:其他
免费制作
更多内容

海润天睿律师事务所2022年报

www.myhrtr.com 51 6. 国寿投资-吉林高速债权投资计划本次投资计划是中国人寿集团为贯彻国务院东北振兴政策,相应当地政府“险资入吉”的计划的第一笔重大投资。投资项目东丰至双辽公路(吉林段)高速公路项目由国家发改委批复立项,属于保险资金投资的重大工程项目,是 《国家高速公路网》 规划的鹤岗至大连高速公路( G11 )集安至双辽联络线G1112, 以下简称集双高速),同时也是东北区域骨架公路网和吉林省高速公路网中重要的组成部分,项目作为 《 吉林省高速公路网规划 》 的“五纵、五横、六环、六联络”中横五线的一段,在完善区域路网和连接国家高速公路网南北纵线以及连接对外口岸等方面,都具有十分重要的。本项目亮点:1)项目融资规模大(人民币50亿元)。2)融资主体吉林省高速公路集团有限公司属于吉林省人民政府国有资产监督管理委员会下属的国有独资公司,因此融资主体本次融资是否涉及地方政府隐债需要结合主体、项目审批、项目还款来源等综合分析,充分论证。3)投资项目属于政府还贷公路,但基于融资主体特殊情况及当地政策,具有经营性的特征属性,因此可以进行债务融资,属于高速公路中的特殊情形,较为罕... [收起]
[展开]
海润天睿律师事务所2022年报
粉丝: {{bookData.followerCount}}
文本内容
第51页

www.myhrtr.com 51

6. 国寿投资-吉林高速债权投资计划

本次投资计划是中国人寿集团为贯彻国务院东北振兴政策,相应当地政府“险资入吉”的计划的第

一笔重大投资。投资项目东丰至双辽公路(吉林段)高速公路项目由国家发改委批复立项,属于保险资

金投资的重大工程项目,是 《国家高速公路网》 规划的鹤岗至大连高速公路( G11 )集安至双辽联络

线G1112, 以下简称集双高速),同时也是东北区域骨架公路网和吉林省高速公路网中重要的组成部分,

项目作为 《 吉林省高速公路网规划 》 的“五纵、五横、六环、六联络”中横五线的一段,在完善区域

路网和连接国家高速公路网南北纵线以及连接对外口岸等方面,都具有十分重要的。本项目亮点:1)项

目融资规模大(人民币50亿元)。2)融资主体吉林省高速公路集团有限公司属于吉林省人民政府国有资

产监督管理委员会下属的国有独资公司,因此融资主体本次融资是否涉及地方政府隐债需要结合主体、

项目审批、项目还款来源等综合分析,充分论证。3)投资项目属于政府还贷公路,但基于融资主体特殊

情况及当地政策,具有经营性的特征属性,因此可以进行债务融资,属于高速公路中的特殊情形,较为

罕见。

承办律师:张桓玮律师、郎冰磊律师

7. 交银-湖北交投基础设施债权投资计划

湖北交通投资集团有限公司是湖北省资产规模最大的省属国有企业,本次投资的底层项目为其下

属的武汉至松滋高速公路江陵至松滋段(含观音寺长江大桥)项目,本项目属于湖北省2021年度省级

重点建设项目,其连接湖北省长江沿线的县市区,是省内的沿江高速通道,本项目及其衔接高速形成东

西向大通道,该通道连接华东、华中、成渝地区,可作为沪渝高速公路的复线通道之一,与沪渝高速共

同承担国家东西向交通出行量。本项目的建设将进一步加强武汉城市圈与湖北省中游城市群之间的联

系,推动长江经济带建设,对改善湖北省中游城市群对外交通出行条件,带动区域产业协作,促进沿线

资源开发和社会经济发展等方面,具有十分重要的意义,具备较好的区位优势。本项目亮点及难点:1)

投资项目估算总投约151亿,本次融资规模30亿元,为管理人交银康联资产管理有限公司2022年度重点

项目。2)融资主体湖北交通投资集团有限公司属于涉及地方政府隐形债务的主体,在国家防范控制债务

风险,防止新增地方政府隐性债务的背景下,本项目结合地方政府隐形债务管理以及地方政府融资相关

政策要求,就融资主本次融资是否涉及新增地方政府隐债,投资项目是否可进行市场化融资事宜进行分

析论证。

承办律师:张桓玮律师、郎冰磊律师

|代表业绩|

第52页

52 www.myhrtr.com

8.生命资产-石家庄国控棚改基础设施债权投资计划

《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》强调,充分发挥保险资金长期投资的独特优

势。在保证安全性、收益性前提下,创新保险资金运用方式,提高保险资金配置效率。鼓励保险资金利

用债权投资计划、股权投资计划等方式支持重大基础设施、棚户区改造、城镇化建设等民生工程和国家

重大工程。本项目系发挥保险资金长期投资的优势,支持民生工程的项目。本项目亮点及难点:1)国家

层面未形成统一的棚改目录,本项目结合国家相关政策规定就如何认定投资项目已纳入国家棚改目录进行

分析。2)融资主体石家庄市地产集团有限公司主要从事土地开发整理业务(含棚户区改造业务),本次融

资资金用途中包括部分资金用于融资主体补充流动资金,在房地产市场监管与调控趋严以及不得向房地产

企业发放流动资金贷款的监管合规红线下,需要结合融资主体的业务范围、主营业务情况以及政府监管目

的、逻辑等角度,综合论述融资主体是否属于房地产开发企业,本次融资是否违反不得向房企发放流贷的

监管红线。3)基于棚改项目的政策性,目前国内各地棚改项目未形成统一开发模式,各地操作模式各异,

本项目依据属地政府管理规定就投资项目建设模式的合法合规性进行详细分析。4)本项目为投资棚改安置

房项目,且依据项目属地政策规定,棚改安置房在满足特定条件下可进行市场化转让,其转让后与商业住

宅无异,在保险资金不得投资住宅的监管红线下,涉及结合属地政策以及项目实际情况论述本次投资的合

规性。

承办律师:张桓玮律师、郎冰磊律师

|代表业绩|

第53页

www.myhrtr.com 53

◆ 国际业务专项法律服务

1. 美国塑料装饰丝带反倾销案2021-2022年度行政复审案

充分利用美国的复审制度规则,积极与进口商、起诉方进行了沟通与协商,达成了和解。起诉方撤

回了复审申请,案件撤销。确保税率不变、不提升的情况下,尽早结束调查。避免陷入长期复杂的全面

应诉工作中,充分节省时间和成本。达到各方都可以接受的平衡局面,消除了风险。

承办律师:李华端律师

2. 美国不锈钢啤酒桶反倾销案第一次年度复审案

起诉方在本案中的对抗力度非常强,起草了多轮评论意见。应起诉方的要求,调查机关向我公司发

放了5轮补充问卷。公司一方面要对起诉方的评论进行反驳(提交了多次反驳评论意见),另外一方面

还要按时完整回答调查机关的补充问卷。工作量非常大,涉及大量非常复杂的问题,补交了繁多的证据

资料和信息。经过努力,我方在分别税率待遇资格、出口商主体地位、替代国和替代国价格、生产要素

数据等方面的主张都得到了调查机关的全面的支持。获得了零倾销幅度,零反倾销税率的最终裁决。第

一次年度复审案件获得了圆满的结果。

承办律师:李华端律师

3. 巴西DTY反倾销案

在以往的规则和实践中 ,巴西不承认中国的市场经济地位,在倾销幅度计算上按照替代价进行计

算,采取一国一税的方式。在本案中,我所律师积极主张要求承认企业的市场经济地位,完整提交了成

本和内销数据,于此同时,积极进行了公共利益的抗辩。最终调查机关接纳了我方的意见,按照市场经

济国家的规则计算了客户的倾销幅度,确定了非常低的税率。而且调查机关基于公共利益的考虑,决定

暂时不征收反倾销税。案件取得了圆满的成功。

承办律师:李华端律师

|代表业绩|

第54页

54 www.myhrtr.com

◆ 大型国企经营者集中申报专项法律服务

1. 中煤电力有限公司收购新源融合(北京)电力有限公司股权案

中煤电力有限公司(下称“中煤电力”)收购新源融合(北京)电力有限公司股权案顺利通过了国

家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查。本次交易涉及经营者包括中国中煤能源集团有限公司

和国家电力投资集团有限公司,上述经营者上一会计年度在全球范围内的营业额及在中国境内的营业额

均达到了经营者集中申报的标准。本所律师接受中煤电力的委托后全面分析了本次交易的交易主体及交

易背景,准确判断本案可适用经营者集中申报的简易程序,并就本次交易进行了相关市场的界定,对竞

争影响作出了论述。最终国家市场监督管理总局反垄断局采纳了律师的分析意见,作出了《不实施进一

步审查决定书》。

承办律师:单震宇律师

2. 中煤电力有限公司收购中电广西防城港电力有限公司股权案。

中煤电力有限公司(下称“中煤电力”)收购中电广西防城港电力有限公司(下称“中电广西”)

股权案顺利通过了国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查。中煤电力系中国中煤能源集团有

限公司重要子公司,主要从事煤炭洗选行业,中电广西主要从事火电行业。本次交易系中央国企响应煤

电联营的政策,为煤电产业发展注入新动能。本所律师接受中煤电力的委托,为此次经营者集中申报工

作提供了全程法律服务,包括申报方案设计与政府监管机构沟通等。最终,自提交申报材料后24天即得

到反垄断局作出的无条件批准决定。

承办律师:单震宇律师

|代表业绩|

第55页

www.myhrtr.com 55

◆ 收购项目专项法律服务

1. 某央企收购新加坡上市公司法律服务

本所律师接受国内某大型央企委托,就其拟收购一家新加坡上市公司部分股权项目提供法律服务,

本所律对该上市公司及其下属56家公司的法律尽职调查工作,工作内容共涉及国内外约60个已投运、筹

建中的垃圾焚烧发电站项目、垃圾餐厨处理项目、资源化项目。重点对项目资产的来源、项目公司历史

沿革、项目合规情况、资产权属情况、抵押情况、设置的其他第三方权利等重点事项进行核查,并对影

响该上市公司回归A股上市的重大法律问题进行分析,提出具体的应对措施。

承办律师:王惠红律师

2. 万安东润84.85MW风电项目收购法律服务

江西省高速电建新能源有限责任公司收购万安东润龙顶峰风力发电有限公司100%的股权,从而取

得万安东润84.85MW风电项目的所有权。受江西省高速电建新能源有限责任公司的委托,本所律师在本

次收购项目中担任其法律顾问,为其提供收购的全程法律服务,参与了就收购事项的多次重要谈判,负

责法律尽职调查、起草股权转让协议,制作及审核修改相关法律文通等事宜。

承办律师:王惠红律师

|代表业绩|

第56页

56 www.myhrtr.com

◆ 公司综合类业务专项法律服务

1. 北京某房屋经营管理有限公司承接某央企全资子公司三供一业项目

某央企全资子公司在北京核心城区有多个建设年代较为久远的职工住宅。有的已经通过房改卖给了

员工,有的仍是公房出租给员工,多年来一直是由该公司自行管理。但房屋设施设备老旧,物业管理水

平无法满足居民需要。根据中央剥离企业办社会职能的精神,按照规范性文件的要求,2022年该央企全

资子公司将所有职工住宅的物业管理移交给北京某房屋经营管理有限公司。海润天睿在接到委托后为该

项目的顺利开展提供了相关的法律服务,经过近半年的工作,该项目于2022年年底完成三供一业移交。

承办律师:包华律师

2.北京远达国际工程管理咨询有限公司专项

律师团队主要就公司服务项目过程中遇到的重大问题、重大经营决策提供咨询,出具法律意见书;

陪同客户进行重大事项谈判;帮助客户处理重大应急事项;审改重要交易合同文本。

承办律师:王英如律师、王妤潇律师、王云霞律师

3.中国京冶工程技术有限公司泡泡玛特朝阳公园项目工程全过程专项服务

律师团队主要负责参与项目重大洽商谈判;起草审查相关合同文本及往来函件;为客户项目管理提

供日常的法律咨询服务;就项目实施过程中涉及的各类纠纷提供咨询意见;对项目部人员进行法律知识

和运用技巧的培训;协助客户进行费用索赔、反索赔工作;对发生工期延误、设计变更、工程量增减、

工程理赔等纠纷的,参与调解并出具法律意见书等。

承办律师:王英如律师、王妤潇律师、王云霞律师

4.中国京冶工程技术有限公司武汉梦时代广场室内乐园项目EPC总承包项目全过程专项服务

律师团队主要负责参与项目重大洽商谈判;起草审查相关合同文本及往来函件;为客户项目管理提

供日常的法律咨询服务;就项目实施过程中涉及的各类纠纷提供咨询意见;对项目部人员进行法律知识

和运用技巧的培训;协助客户进行费用索赔、反索赔工作;对发生工期延误、设计变更、工程量增减、

工程理赔等纠纷的,参与调解并出具法律意见书等。

承办律师:王英如律师、王妤潇律师、王云霞律师

|代表业绩|

第57页

www.myhrtr.com 57

|代表业绩|

5.航天科工投资基金管理(北京)有限公司下属基金的股权投资尽调专项服务

律师团队主要负责依法对项目公司开展尽职调查,出具关于项目公司的尽职调查报告;解答客户在

尽职调查中遇到的法律咨询问题;搜集、整理、分析与尽职调查有关的法律信息,就项目公司存在的风

险出具法律意见,为客户提供风险提示及相关问题的解决途径。

承办律师:王英如律师、王妤潇律师、王云霞律师

6.某投资管理公司解散清算专项

某投资管理公司由数名股东设立于十余年前,公司设立后仅从事一笔投资业务,投资完成后,各股

东分配了部分投资收益。此后,由于股东长期冲突,无法形成有效决议,导致公司无法正常经营和分配

利润。本所律师接受委托后,审阅了公司提供的相关资料,制定了相关法律服务方案。此后,按照本所

律师的服务方案,本所律师协助公司召开数次股东会议对公司完成了解散、清算、剩余财产分配、企业

注销登记等程序。该项目的实施,有效了帮助了各股东顺利退出公司经营,收回投资收益。

承办律师:霍熠律师团队

第58页

58 www.myhrtr.com

|代表业绩|

◆ 重整项目专项法律服务

1.七家企业实质合并重整案债权人专项法律服务项目

2021年7月16日,根据某银行股份有限公司的申请,北京市第一中级人民法院作出民事裁定书,受理

某集团破产重整案。本所律师接受某银行股份有限公司北京分行委托,全程提供了专业的法律服务,金融

机构债权人的权益得到了保护。2022年7月13日,北京市第一中级人民法院裁定确认七家企业实质合并重整

案重整计划执行完毕,并终结重整程序。该破产重整项目入选最高人民法院与中央广播电视总台“新时代

推动法治进程2022年度十大案件”,涉及债权金额高达20亿元。

承办律师:董玲君律师

◆ 银行业务专项法律服务

1. 某股份银行设立的债转股实施机构以债转股方式投资某两家央企子公司专项

该两家央企子公司为建筑业企业,主要从事建筑施工相关行业。由于建筑业资金需求量大,导致该

央企子公司资产负债率较高,负债以银行借款为主。为响应国家对中央企业降低资产负债率的要求,该债

转股实施机构拟采用市场化债转股方式投资该两家子公司,即按照评估价格向该央企子公司增资,增资款

专门用于偿还协议约定的银行借款。本所律师接受委托后,为该债转股实施机构提供了尽职调查、交易谈

判、交易协议起草与审查的专项法律服务。随着交易的完成,该央企子公司获得了充足的租金,有效降低

了负债,该债转股实施机构也有可能通过分红获得一定的投资收益。

承办律师:霍熠律师团队

第59页

www.myhrtr.com 59

|代表业绩|

◆ 争议解决

1. 北京世纪美嘉物业管理有限公司诉北京汽车集团有限公司、北京汽车资产合源有限公司、第三人彭某合同纠纷

北京世纪美嘉物业管理有限公司(下称“世纪美嘉”)诉北京汽车集团有限公司(下称“北汽集

团”)、北京汽车资产合源有限公司(下称“资产合源”)、第三人彭某合同纠纷案,本所律师担任北汽

集团及资产合源代理律师。世纪美嘉公司向北京市海淀区人民法院提起诉讼,要求判令北汽集团、资产合

源依据《非经营性资产移交接管协议》(以下简称移交协议)将相关房屋腾空并向其移交,同时向其支付

房屋占用费。本所律师所代理的两方均为国有企业,本案所涉的非经移交房地范围广,存在大量同类型案

件,案件审理结果对我方当事人影响巨大。鉴于此,代理律师与当事人就案件事实情况进行了细致地沟通

与梳理,并就非经移交相关规定进行了细致深入的研究与探讨,对案件事实进行仔细核对,提出世纪美嘉

要求移交的房屋并不属于非经移交范畴,北汽集团以及资产合源也并非房屋占用人及房屋管理人,世纪美

嘉也并非房屋的所有权人,其无权要求移交腾空房屋的答辩主张。法院最后全部采纳了我方的代理意见,

驳回了世纪美嘉的全部诉讼请求。

承办律师:谭丽莉律师、栾峰律师、赵安琪律师、唐怿茉律师

2. 北京天润建设有限公司与河北卓阳房地产开发有限公司施工合同纠纷

律师团队主要负责就建设工程施工合同纠纷负责陪同客户参与协商裁判;协助草拟、审查、修改相关文书,

向客户提示法律风险;代理客户进行诉讼,及时提交证据,发表质证代理意见,帮助客户主张权益等。

承办律师:王英如律师、王妤潇律师、王云霞律师

3. 北京信达恒业投资管理有限公司诉A、B、C、北京华誉能源技术股份有限公司、第三人齐某合同纠纷案

北京信达恒业投资管理有限公司(下称“信达恒业”)诉A、B、C、北京华誉能源技术股份有限公司

(下称“华誉能源”)、第三人D合同纠纷案,本所律师代理目标公司华誉能源。该案焦点为投资方与目标

公司股东或实际控制人订立的对赌协议效力之争。经过本所律师充分论证和抗辩,二审法院最终认定华誉

能源作为“新三板”非上市公众公司,信达恒业故意以“抽屉协议”的形式隐瞒对赌协议的存在,违反了

《非上市公众公司监督管理办法》和相关配套规定,其作为独立的商事主体应自行承担风险,为此否定了

一审法院认定对赌协议有效的意见,驳回了信达恒业对华誉能源公司的全部诉讼请求。

承办律师:邢立新律师、李勇慧律师

第60页

60 www.myhrtr.com

4. 阳江市江城区安基投资发展有限公司、鞍山钢铁集团有限公司、北京产权交易所有限公司建设用地使用权转

让合同纠纷案

阳江市江城区安基投资发展有限公司、鞍山钢铁集团有限公司(下称“鞍钢公司”)、北京产权交

易所有限公司(下称“北交所”)建设用地使用权转让合同纠纷案,本所律师代理北交所方。原告参与

在北交所公开进行的资产转让项目,成交后未完成变更登记,其诉请鞍钢公司、北交所协助办理变更登

记,本所律师答辩说明北交所作为交易机构组织交易,成交后双方签署合同,按照合同约定办理交割,

北交所没有协助办理变更登记的义务,北交所交易项目依法合规,北交所不应该承担责任,法院驳回原

告对北交所的诉请。

承办律师:李勇慧律师

5. 北京某交易所股份有限公司与某能源集团有限公司仲裁案

北京某交易所股份有限公司(下称“A”)与某能源集团有限公司(下称“B”)仲裁案,本所律

师代理A方。B受让A转让的华东中心35%股权,交易合同签订后,B以华东中心存在涉税事项为由不予

支付股权转让价款,故引起争议。争议焦点除了涉及法律问题,还涉及到税务、北交所交易规则等,

综合性强,难度高,本所律师作为A代理人,依据合同约定提起仲裁,充分准备确定答辩思路并针对性

的提交证据,最终获胜诉判决:北京仲裁委员会支持了A包括股权转让价款、违约金在内的全部仲裁请

求。仲裁后,对方当事人认可裁决结果,已经全部履行完毕。

承办律师:李勇慧律师、栾峰律师

6. 北京中海盛业科技有限公司与七天全季酒店投资管理(北京)有限公司、北京北汽摩有限公司、北京汽车摩

托车联合制造公司房屋租赁合同纠纷案

北京中海盛业科技有限公司(下称“中海公司”)与七天全季酒店投资管理(下称“七天酒店”)

有限公司、北京北汽摩有限公司(下称“北汽摩公司”)、北京汽车摩托车联合制造公司(下称“摩托

车联合制造公司”)房屋租赁合同纠纷案,中海公司承租北汽摩公司房屋场地后部分转租七天酒店,相

应场地房屋征地拆迁前,北汽摩公司已向中海公司支付腾退补偿,但中海公司未支付给七天酒店,七天

酒店提起诉讼,中海公司反诉,本所律师代理北汽摩公司、摩托车联合制造公司,对于租赁合同相对

性,腾退补偿范围及应向次承租人补偿主体等方面逐一答辩,本案历经一审、二审、发回一审、二审,

最终判决驳回中海公司和七天酒店对北汽摩公司的诉请。

承办律师:谭丽莉律师、李勇慧律师

|代表业绩|

第61页

www.myhrtr.com 61

|代表业绩|

7. 艺人经纪合同纠纷案

委托人为获得头部平台出品的影视项目的角色出演机会,应片方与某经纪公司之要求,与经纪公司

签订了经纪合同。该经纪公司在合同中向委托人承诺,将投入大量人力、物力及资金并利用其优势传媒

资源,全方位推广、发展其演艺事业并提供尽可能多的演艺事业活动和工作的机会,以达到提高并维持

委托人演艺收入及知名度的目的。然而双方签约合作三年以来,经纪公司却怠于履行经纪合同约定的多

项合同义务,导致合同之根本目的无法实现,合同无法继续履行。因此,委托人提起仲裁,要求解除经

纪合同。本所律师团队接受委托人委托,委派律师确认客户的诉求后,代表委托人提起仲裁请求,要求

仲裁解除合同,并要求经纪公司支付委托人欠付的演艺事务收益分成。最终北京仲裁委员会于2022年5

月裁决确认经纪合同解除,并要求该经纪公司向委托人支付未付的演艺收入分成。

承办律师:杨曙光律师、刘倚伶律师

8. 影视项目投资合同纠纷案

委托方是集影视制作、运营、发行、项目投资、艺人经纪、商务开发于一体的影视公司,拥有独立

制片能力及大量优质演艺资源,在行业内颇具影响力。2020年,委托方与另一影视公司(即本案原告,

反诉被告)签订《联合投资合同》及补充协议,约定双方共同投资制作发行某电视剧,且原告承诺若出

现因原告原因导致合同无法继续履行,导致项目停滞超过30日以上,或原告未按约定如期取得剧本著作

权等情况,原告应双倍退还委托方已支付的全部费用。 然而在该剧项目推进过程中,原告公司未按合

同约定如期取得剧本著作权,导致合作项目一度停滞,委托方不得已向第三方支付近千万元以取得剧本

著作权,避免损失进一步扩大,确保项目继续进行。在此期间,委托方数次催告原告方提供解决方案,

但直至委托方向原告发出书面解除通知时,原告仍未解决该等纠纷,持续时间远超30日。后原告诉至法

院要求委托方继续履行合同,委托方遂委托本所律师代理本案并就原告的严重违约行为提起反诉。经努

力,最终达成原告向委托方退还全部投资款并支付80万元违约金的判决结果,及时为委托方挽回投资损

失,同时维护了影视剧行业营商环境的健康发展。

承办律师:杨曙光律师、冯源律师

9. 某央企公司与三家公司金融不良债权转让合同纠纷再审案

在一审、二审某央企公司均获胜诉的情况下,再审过程中,本所律师代理该公司向法院提交了详细

的书面答辩意见并获采纳。2022年9月29日,北京市高级人民法院作出民事裁定书,驳回了对方的再审

申请。

承办律师:董玲君律师

第62页

62 www.myhrtr.com

10. 北京某投资基金(有限合伙)与杭州某投资合伙企业(有限合伙)合同纠纷案

北京某投资基金(有限合伙)(下称“某投资基金”)系杭州某投资合伙企业(有限合伙)(下

称“某投资合伙企业”)有限合伙人。2015年,某投资合伙企业对某股份有限公司(下称“某股份公

司”)进行了3亿元股权投资,并约定,如果在投资完成后2年内某股份公司未能在国内A股市场完成上

市申报工作,则某投资合伙企业有权要求某股份公司实际控制人回购其持有的该公司股份。但是,在回

购情形触发后,某投资合伙企业及其执行事务合伙人某投资管理公司一直怠于行使权利,尤其是某投资

管理公司已实际陷入经营困境,公司处于无人管理状态。为保障某投资基金及其投资人的合法权益,本

所律师接受委托后,制定了“有限合伙人代表诉讼”的诉讼策略,即根据《中华人民共和国合伙企业

法》第68条,直接以某投资基金的名义对某股份公司实际控制人提起诉讼,要求履行回购义务。诉讼过

程中,经律师积极协调,各方本着诚实信用的原则,重新就投资及回购事宜达成了妥适方案,案件以撤

诉结案。

承办律师:董玲君律师

11.某央企公司与江苏某集团股份有限公司等保证合同纠纷案

某央企公司因与江苏某集团股份有限公司、A、B之间的保证合同纠纷一案提起诉讼,案涉标的金

额3.2亿元。本案重点在于《差额补足兜底协议(机构版)》、《差额补足兜底协议(个人版)》的合法

有效性,江苏某集团股份有限公司、A为央企公司交付给某信托有限责任公司的信托资金及其预期收益

以差额补足的形式,提供了保证担保。同时,A的配偶B在差额补足文件上也签字确认。故此,在本案诉

讼中,将B一并列为被告。本案亮点在于,根据2019年最高院九民纪要第91条的意见,在本案中明确了

差额补足文件的性质为保证担保,故而明确请求差额补足义务人承担的责任为保证担保责任。

承办律师:董玲君律师

12. 某国企公司与某基金管理人、某央企子公司之间私募投资基金合同纠纷案

某国企公司为化解自身在深交所发行的债券中的回售压力,与某基金管理人洽商一致,通过“结

构化”的交易方式解决,即:出资申购该基金管理人的基金。但某基金管理人须将该出资申购费用直接

或间投资于某国企发行的债券并持有到期。因时间紧迫,某基金管理人要求某国企公司先签订基金合同

格式文本,承诺将尽快按照上述结构化方案完成投资,并签订书面补充协议。在某国企公司支付申购款

后,某基金管理人既未及时履行上述承诺,也未按照监管要求和合同约定进行信息披露。本所律师接受

委托后,制定了以商事仲裁为主,以刑事控告及行政检举为辅的立体化纠纷解决方案。其中,商事仲裁

主要涉及私募基金管理人违反信义义务的认定及责任承担,刑事控告及行政检举主要涉及私募基金管理

人在管理过程中涉嫌违法犯罪、违反监管规定的问题,三个程序相辅相成。尤其是,关于结构化交易的

安排,既有书面证据相对薄弱,本案面临还原案件事实的重大困难,为此,本所律师积极寻找案件证

人,在还原事实方面取得重大进展。目前,刑事控告已获公安机关立案侦查;北京证监局已就某基金管

理人在某基金管理过程中存在的违规问题作出书面认定。

承办律师:董玲君律师

|代表业绩|

第63页

www.myhrtr.com 63

|代表业绩|

13. 北京某公司诉张家口某公司建设工程设计合同纠纷案

委托人与张家口某公司签订《设计合同》,由委托人为张家口某公司的葡萄酒小镇项目提供设计服

务,张家口某公司按照设计阶段分期付费。委托人完成第一、二阶段设计后,张家口某公司逾期付款,

委托人诉至法院。本案争议焦点在于:1、委托人不具备设计资质,是否影响案涉合同的效力;2、如案

涉合同无效,张家口某公司应否支付设计费及设计费确定标准。本所律师研判分析案涉合同性质、委托

人提供的服务内容、双方履约情况及相关法律规定后认为:案涉项目为葡萄酒小镇室内外设计,并非一

般的家庭装修设计,应按照建筑法、建设工程质量管理条例的规定执行,设计方应当取得设计资质,委

托人无相关资质,故案涉合同无效。委托人已交付第一、二阶段的设计,且对方已确认并使用,委托人

的劳动成果已物化为设计成果,无法恢复原状,应折价补偿。参照《民法典》第793条关于“建设工程

施工合同无效但建设工程经验收合格的可以参照有关工程价款的约定折价补偿承包人”的规定,张家口

某公司应参照案涉合同约定金额向委托人折价补偿。同时,本所律师进行了全面的案例检索,制作类案

检索报告,强化我方观点。最终一审法院采纳了本所律师意见,判决张家口某公司按合同约定标准对委

托人折价补偿。对方上诉,二审维持原判。

承办律师:郑建鸥律师、雷丹律师

14. 北京某建设工程公司与北京某总包公司建设工程分包合同纠纷案

本案系因北京某总包公司(下称“对方公司”)拖欠工程款引发的纠纷,对方公司辩称原告存在逾

期竣工等诸多违约情形。因此本案争议焦点有二:一是建设工期是以中标通知书为准还是以双方实际签

订的《分包合同》为准;二是原告是否确实存在其他违约情形,以及该违约情形触发的违约金是否已经

抵销了拖欠的工程款。本所律师在仔细研究双方案涉合同、大量证据、法律规定后认为:根据《最高人

民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第22条之规定,当事人签订的

建设工程施工合同与中标通知书载明的建设工期不一致,一方当事人请求将中标通知书作为结算工程价

款的依据的,人民法院应予支持。故本案中,应以中标通知书中载明的建设工期为准,原告系在中标通

知书载明的工期内完工,不存在逾期竣工的情况;另外,本所律师还就对方公司提交的大量证据进行核

对梳理、漏洞查找,逐一反驳对方公司的抗辩。最终,本案在经过顺义法院组织的第一次证据交换谈话

后,对方公司主动要求商谈和解方案,并在顺义法院的主持下双方达成了和解。

承办律师:郑建鸥律师、席琪律师

第64页

64 www.myhrtr.com

15. 深圳某基金公司与某甲执行异议和执行异议之诉案

某甲因与深圳某基金公司产生基金合同纠纷,故向某仲裁机构提起仲裁。仲裁裁决后,某甲在另案中

向深圳市中级人民法院对深圳某基金公司申请强制执行,冻结了案涉基金的多个账户,由此引发了其他基

金投资人作为案外人提起的执行异议案以及某甲因不服法院出具的执行中止裁定而提起的执行异议之诉案

件。本所律师认真研判案件疑难点,向法院充分表达基金财产的性质与界限,最终深圳市中级人民法院经

采纳本所律师意见,就执行异议之诉作出判决,认定案涉账户为基金账户,独立于管理人财产,案外人有

排除强制执行的民事权益,最终判令驳回某甲的诉讼请求。

承办律师:鱼剑锋律师、吴艳律师

16. 深圳某资产管理有限公司与某乙基金合同纠纷仲裁案

某甲在某基金公司认购基金产品,该基金到期后产生亏损,某甲因以某基金公司未尽适当性义务及审

慎投资义务为由,向仲裁机构提起仲裁,要求某基金公司退还其投资本金并支付一定利息。本所律师仔细

查阅案涉基金全部档案材料,并认真研究某甲提交的各项证据,总结案件可能存在的争议焦点并充分准备

庭审应对思路,最终仲裁庭认定某基金公司已履行适当性义务、基于合理商业判断的投资决策未违反审慎

投资原则,驳回某甲全部仲裁请求。

承办律师:鱼剑锋律师、吴艳律师

|代表业绩|

第65页

www.myhrtr.com 65

|代表业绩|

◆ 与破产有关的案件

1. 北京哈维思特饲料制造有限公司破产重整案

北京哈维思特饲料制造有限公司破产重整案为北京首例适用中小微企业快速重整程序的案件。为

保证案件能够高质量高效率的完成,我所承办律师集中人员及资源,一方面指导、监管债务人自行管理

人,另一方面在原意向投资人退出之际,及时启动招募投资人工作事宜。同时,承办律师指派专人与债

权人逐一沟通,了解债权人诉求,向其普及破产相关规定、政策等,在最大限度维护债权人利益的基础

上,促使债权人共同努力推进破产重整计划草案的通过。最终该案仅用时3个月就顺利通过重整计划,

偿债资源全部现金清偿,职工债权全额清偿,债权综合清偿率最高100%,最低55%,最大程度维护了

职工债权人和小额债权人权益,也令哈维斯特轻装上阵,开启重生之路。

承办律师:邢立新律师、林涛律师、王佳星律师

2. 北京融达智鑫体育场馆工程有限公司强制清算案

北京融达智鑫体育场馆工程有限公司强制清算案于2009年10月14日受理,2017年11月6日更换清算

组为我所承办。我所承办律师接手后,调查到因股东存在矛盾一度僵持不下,致使清算工作多次遇到障

碍无法顺利进行。承办人员采取怀柔政策,与股东反复沟通协调,了解股东矛盾症结点,同时加快对公

司资产、负债进行清理;在资产(两股东共有的一套房产,涉诉查封)处置过程中,承办律师通过积极

协调执行法院解封事宜、通过建立共管账户由法院监管打消股东彼此疑虑等多种措施,促使两名股东达

成和解,最终于2022年4月圆满结案。

承办律师:邢立新律师、王馨琰律师

3. 北京中绿投资有限公司破产清算案

我所律师在办理北京中绿投资有限公司破产清算案中,充分体现了如何与债权人协同推进破产程

序。该案除涉及非法吸收存款和正常集资借款的法律界定问题等法律事项外,债权人利益平衡及协调

问题更为突出,该案中绝大部分债权人为个人且年龄较大,平均年龄近65岁,个人债权人人数达 600余

人,申报债权总额近 5亿元。考虑到个人债权人的实际情况,承办律师采取了财产随时追回随时分配的

方式,截至目前已完成2次破产财产分配工作,现金清偿比例18%。此外,对于债权人年龄较大的实际

情况,破产团队设有专线、专人、专地接待债权人询问及答疑,对行动不便的债权人采取上门核查证

据、核对签字等方式,疫情期间采取视频方式等逐一落实债权人、继承人等情况,对债权人合理诉求及

时制定解决方案,缓解债权人偏执情绪,最大限度避免了群体事件的发生。

承办律师:邢立新律师、李勇慧律师、王馨琰律师

第66页

66 www.myhrtr.com

|代表业绩|

4. 中国饲料工业发展总公司破产清算案

中国饲料工业发展总公司破产清算案中涉及对长投企业位于海口市房产的处置事宜,为降低破产费

用,我所承办律师通过京东大数据系统对房产进行评估,确定起拍价;同时,在2022年疫情期间,承办

律师充分协调司辅机构与物业公司,协助意向人现场看样、咨询等,降低管理人路途成本。2022年,该

长投企业名下的房产全部竞价成交,成交后,因前述房产持证不满5年,与目前海口市房屋限售政策不

符,过户事项遇到障碍。承办律师积极协助买受人向有关部门进行解释说明、沟通法院协调等,最终为

前述房产过户打开了通道。

承办律师:邢立新律师、李勇慧律师、姜雯宇律师

5. 北京首钢华夏国际贸易有限公司破产清算案

北京首钢华夏国际贸易有限公司于2019年启动破产相关工作,我所律师协助、指导公司完成职工安

置、资产处置、长投清理等多项工作,以便公司快速进入司法程序并完结。2022年,在前期工作已充分

准备完成的情况下,我所律师代理公司向北京市第一中级人民法院提请破产清算申请,该案自提交申请

至立案受理约4个月(含5月份疫情期间)。

承办律师:邢立新律师、姜雯宇律师

6. 信念互动(北京)文化发展有限公司破产清算案

信念互动(北京)文化发展有限公司破产清算案于2018年5月受理,本案因涉及追缴股东出资纠纷等其

他多个未结合同纠纷案件,且大部分均为与申请人之间的纠纷案件,并未涉及其余债权人。管理人积极推

动相关涉诉、涉执行案件进展,同时积极调和申请人与债务人的矛盾症结,最终双方达成和解协议,并及

时履行和解协议,向法院申请终结破产清算程序。自推动双方达成和解至法院作出终结裁定历时1个月。

承办律师:邢立新律师、栾峰律师、王馨琰律师

7. 北京东方骏驰餐饮管理有限公司强制清算案

北京东方骏驰餐饮管理有限公司强制清算案于2017年11月受理,该公司股东之间存在矛盾,导致清

算组在法院指定后未能全面接管财务资料,前期财产清查工作存在障碍,同时股东之间矛盾僵化,存在

股东损害公司利益责任纠纷案件。清算组在追回案件执行款后,积极协调股东对于清算方案的认可,通

过削减债务等方式,使得公司免于陷入破产清算的局面。最终清算方案顺利通过,清算组向股东进行财

产分配工作后,于2022年4月提请法院终结强制清算程序。

承办律师:邢立新律师、王馨琰律师

第67页

www.myhrtr.com 67

|代表业绩|

8. 英联视动漫文化发展(北京)有限公司破产清算案

英联视动漫文化发展(北京)有限公司于2020年9月15日由北京一中院裁定进入破产清算程序,并

指定某律师事务所为管理人,但在2022年6月27日,该律师事务所辞去管理人职务,北京一中院指定我

所接任管理人。因本案已历经两年时间,本所在接受指定后,迅速完成了管理人交接程序,在对此前问

题进行梳理的同时,用2个月时间快速完成了对英联视公司的财产调查及债权审查工作。同时,本所律师

分别与债务人代表、财产担保债权人、普通债权人、建设工程总包方、英联视公司原诉讼律师、英联视

公司各股东等各方进行沟通,了解各方诉求并协调沟通共同配合推进英联视公司破产工作的进行,在9月

7日顺利召开本案第一次债权人会议,审查确认了大部分债权并顺利通过了项目工地等财产管理方案。会

后承办律师积极争取与意向投资人磋商,严格执行对于项目工地的管理措施与安全防范,垫付大量资金

对项目工地多年积存的杂草进行了清理。目前已计划启动项目投资人招募程序,争取最大限度的保护全

体债权人的利益。

承办律师:邢立新律师、林涛律师、王佳星律师、卫林律师、张金慧律师

9. 张家口鑫豪房地产开发有限公司破产重整案

张家口鑫豪房地产开发有限公司受疫情影响资金链断裂,多栋已售楼栋停工时间较长,未能按期完

工交房,对当地政府造成较大信访压力。本所律师与河北本地律所合作接受张家口市桥东区政府相关专

项工作组的委托,对鑫豪公司资产负债情况进行梳理,拟定重整及复工复产计划,并协助向桥东区法院

提交破产重整申请。进入程序后,承办律师又于鑫豪公司驻场多月,协助专项工作组完成管理人工作,

派专人长期协助接待购房消费者等各类债权人,解答疑问、反馈沟通诉求、协助申报债权、核对账目,

有效稳定债权人情绪,成功避免群体性或极端性事件的发生。同时,承办律师团队亦在本案中针对消费

者购房债权与金融债权、其他优先债权等利益平衡问题进行多次讨论,作为管理人,多次与政府、银行

进行沟通,协调各机构为鑫豪公司重整提供社会支持,为消费者尽快解决购房手续、证件办理等问题,

并协调筹措到共8000万元共益债融资,令鑫豪公司得以成功开启复工复建工作。

承办律师:邢立新律师、林涛律师、王佳星律师、于瀚坤律师、刘雯玉律师、徐晨(助理)等

10. 北京某汽车股份有限公司破产清算案

北京某汽车股份有限公司为整车制造企业,资产量庞大,债权人众多,涉及售后服务事项的处理,

为国内少有的整车厂破产清算案件。本案债权人涉及600余家,申报债权总额100余亿元,涉诉、仲裁未

结案件百余件。我所律师带领的团队参与破产管理人工作。团队律师严格执行破产工作流程,稳步推进

本案资产清查、债权审查及诉讼清理等各项工作。目前已顺利组织召开两次债权人会议,资产处置等相

关工作也在稳步推进中。

承办律师:邢立新律师团队

第68页

68 www.myhrtr.com

|代表业绩|

◆ 与著作权侵权有关的纠纷

1. 北京中创商品图书有限公司侵权案

原告法律社出版社有限公司成立于1954年,是司法部直属的中国著名的法律专业出版机构,享有

“社会科学类全国一级出版社”、“全国百佳图书出版单位”、全国首批“数字出版转型示范单位”和

“中央国家机关文明单位”等荣誉称号。原告秉承“为人民传播法律”的办社宗旨,历经60多年的发

展,形成了以图书出版为主,兼及期刊出版、电子出版、数字出版、教育培训和法律服务等多种业务。

出版物内容涵盖法律文本、法学理论、法学教育、法学学术、法律实务、法律普及以及法律文化、人文

历史、政治财经等领域,综合出版能力位居全国法律出版行业首列,系本所提供常年法律服务的央企单

位。本所律师在核查盗版行为时发现被告北京中创商品图书有限公司未经原告允许,擅自在京东电商平

台出售原告享有专有版权的盗版图书,严重侵害了原告的专有出版权,因此,本所律师当即通过上海张

江公证处固定被告的侵权证据,并向法院提交了原告的权属证据,被告侵权证据以及原告的合理支出等

完整的证据材料,最终法院认定被告侵权,要求被告立即停止发行涉案盗版图书,并赔偿原告经济损

失。

承办律师:姜向阳律师,潘永寿律师

2. 南通智途文化传媒有限公司侵权案

原告中国中医药出版社有限公司成立于1989年,直属于国家中医药管理局,经过30年不断发展壮

大,已成为目前国内规模最大、最具权威的中医药专业出版机构。出版物内容涵盖中医药政策、法规汇

编、中医药古籍点校本、注释本、语译本、影印本,当代中医药理论专著、临床著作及科普读物,中医

药院校的教材和教学参考书、年鉴及专刊等内容,系本所提供常年法律服务的央企单位。被告则为南通

智途文化传媒有限公司,被告未经原告允许,擅自在“京东”电商平台上销售盗版涉案图书,严重侵害

了原告的专有出版权,此案的争议焦点在于被告销售盗版的行为是否构成侵权,因此,本所律师当即向

天津市和信公证处申请办理保全证据公证,证明被告存在侵权行为,并向法院提交了原告的权属证据,

被告侵权证据以及原告的合理支出等完整的证据材料,最终法院认定被告侵权,判决被告赔偿原告中国

中医药出版社有限公司经济损失及合理支出,成功维护原告的合法权益。

承办律师:姜向阳律师,潘永寿律师

第69页

www.myhrtr.com 69

|代表业绩|

3. 北京云海山科技发展有限公司侵权案

原告为中国中医药出版社有限公司成立于1989年,直属于国家中医药管理局,经过30年不断发展壮

大,已成为目前国内规模最大、最具权威的中医药专业出版机构。出版物内容涵盖中医药政策、法规汇

编、中医药古籍点校本、注释本、语译本、影印本,当代中医药理论专著、临床著作及科普读物,中医

药院校的教材和教学参考书、年鉴及专刊等内容,被告为北京云海山科技发展有限公司,被告未经原告

允许,在京东平台销售原告享有专有出版权的图书,此案件争议焦点为被告一件代发的行为是否构成侵

权,本所律师通过大量检索分析,明确被告的一件代发行为系未尽对上家的审查义务,被告的行为构成

侵权。在本所律师的努力下,最终,法院支持该行为构成侵权,判决被告赔偿原告经济损失以及合理支

出。

承办律师:姜向阳律师,潘永寿律师

4. 文川网系列执行案

原告法律出版社有限公司成立于1954年,是司法部直属的中国著名的法律专业出版机构,享有“社

会科学类全国一级出版社”、“全国百佳图书出版单位”、全国首批“数字出版转型示范单位”和“中

央国家机关文明单位”等荣誉称号。原告秉承“为人民传播法律”的办社宗旨,历经60多年的发展,形

成了以图书出版为主,兼及期刊出版、电子出版、数字出版、教育培训和法律服务等多种业务。出版物

内容涵盖法律文本、法学理论、法学教育、法学学术、法律实务、法律普及以及法律文化、人文历史、

政治财经等领域,综合出版能力位居全国法律出版行业首列,系本所提供常年法律服务的央企单位。

2021年本所律师在侵权线索核查中发现被告浙江文川网络科技有限公司经营的网站上有商户在出售原告

享有专有出版权的盗版书籍,侵犯了原告的信息网络传播权,取证中,本所律师调查发现被告经营的网

站系专业的侵权网站,经本所律师对案件进行系统分析与梳理后,分成五个案件进行起诉,在庭审过程

中,法院认可被告构成帮助侵权,四个案件共计判决被告赔偿原告损失,执行解阶段,被告拒不履行已

经生效的判决书,本所律师在法院将被告列为失信执行人,被告冻结的存款不足以清偿全部赔偿款的情

况下,积极寻找被告股东,实际控制人的侵害公司利益的证据,在本所律师的努力下,被告与原告在执

行阶段成功达成和解,最终被告履行和解协议支付原告费用,原告的合法权益得以维护。

承办律师:姜向阳律师、潘永寿律师

第70页

70 www.myhrtr.com

|代表业绩|

◆ 与信托有关的纠纷

1. 某央企子公司与天津某有限公司等营业信托纠纷案

本案系《最高人民法院关于印发<全国法院民商事审判工作会议纪要>的通知》(法〔2019〕254

号)后本所律师办理的首例营业信托纠纷案,标的金额高达6亿多元,并且案情复杂,办案效果好。庭

审中,各方关于差额补足协议的效力以及“差额补足”法律关系的性质(保证担保或独立合同义务或债

务加入)均存在较大争议,本所律师在认真梳理案件事实的基础上,围绕案涉差额补足协议的有效性,

以及法律关系、印章真实性并不影响裁判结果等多个角度发表了代理意见,被两级人民法院采纳,全面

支持了某央企子公司的诉讼请求。执行过程中,逐步化解了被执行人提出的执行异议,帮助客户实现了

利益最大化。

承办律师:董玲君律师

第71页

www.myhrtr.com 71

|专业化活动|

05 专业化活动

Professional Events

◆ 大型论坛活动

1. 第二届公大 · 海润经济犯罪学术论坛

为助力上市公司加强法律合规建设,提升刑事风险防范能力,2022年8月20日,由中国人民公安大学、北

京海润天睿律师事务所主办,清华大学金融科技研究院金融安全研究中心协办的第二届“公大·海润经济犯罪

学术论坛”在京成功举办.本次论坛邀请了来自监管部门、学界、上市公司、金融机构以及法律行业的数十位

嘉宾,以“上市公司法律合规建设及刑事风险防范”为主题,围绕注册制下上市公司合规治理体系建设、上市

公司虚假陈述民事赔偿、上市公司刑事法律风险防范与化解,以及背信损害上市公司利益罪与上市公司权益保

护等问题进行了交流与分享。

第72页

72 www.myhrtr.com

2.海润天睿律师受邀出席ALB中国资本市场论坛

主题演讲聚焦企业北交所上市

2022年4月22日,海润天睿律师事务所颜克兵律

师、罗会远律师受邀出席了ALB中国资本市场论坛并

对北交所相关问题进行主题分享。共有60余家来自高

新科技、能源开发、金融等领域企业高管参加了此次

活动。二位律师从实务角度对专精特新企业在北交所

上市时所面临的热点、难点问题进行了解析,为专精

特新企业逐鹿资本市场提供了针对性强、操作性强的

实施建议和经验分享。

3.2022服贸会 | 海润天睿杨柳律师受邀参加中国企

业国际化与合规高层论坛

2022年9月5日,由中国对外经济贸易会计学会

和中国企业评价协会联合主办,北京海润天睿律师

事务所等协办的2022年服贸会中国企业国际化与合

规高层论坛在京落下帷幕,共有来自10余国驻外使

节和近40家500强企业领导参会。杨柳律师受邀参

加论坛圆桌讨论环节,受聘为“国际合规IC500智

库”首批专家,并代表海润天睿与中国技术创业协

会科技创新生态发展分会签订了战略合作协议。

4.海润天睿律师受邀出席2022ALB中国债务重组论坛

2022年8月25日,由《亚洲法律杂志》主办的

“2022 ALB中国债务重组论坛”在京成功举办。

海润天睿律师事务所高级合伙人、管委会委员、破

产与重整业务部主任邢立新律师,合伙人、破产与

重整业务部副主任林涛律师,杜红波律师受邀出席

活动。活动中,邢立新律师、林涛律师先后发表了

主题演讲,对企业破产与重整过程中存在的热点、

难点问题的解决提供了深入的见解和切实可行的建

议。

第73页

www.myhrtr.com 73

|专业化活动|

5. 海润天睿邢立新、林涛律师出席首届京津冀破产管理人协同发展论坛

2022年9月23日,由北京市破产管理人协会、天津市破产管理人协会、河北省企业破产管理人协会主办的

“首届京津冀破产管理人协同发展论坛”在京举办,海润天睿邢立新律师、林涛律师出席互动并发表演讲。

6. 海润天睿知识产权部主任陈霓受邀出席2022年中

国知识产权经理人年会

2022年9月24日,海润天睿知识产权业务部

主任陈霓受邀出席由《中国知识产权》杂志主办的

“第十二届中国知识产权新年论坛暨2022年中国知

识产权经理人年会”,并发表题为《知识产权工作

的系统性思考及“诊断式”服务》的主题演讲,她

提出知识产权之于证券与资本市场的作用,突破了

知识产权传统工作领域,证券与资本市场领域中知

识产权工作的内容及重要性,具有跨知识产权领域

与证券金融领域的价值和意义。

第74页

74 www.myhrtr.com

|专业化活动|

7. 海润天睿唐申秋律师受邀参与律商联讯论坛,畅

谈大健康行业合规管理

2022年10月26日,海润天睿高级合伙人、深圳

分所主任唐申秋律师受邀出席2022律商联讯合规高峰

论坛,并与多位知名企业代表畅谈大健康行业合规管

理。交流与探讨中,唐申秋律师结合多个实际案例,

从上市门槛、上市板块定位选择与监管审核重点内容

等角度对生物医药企业IPO的经验进行了分享。

8. 海润天睿杨曙光律师受邀参加中国仲裁周文娱产

业仲裁论坛并发表演讲

2022年9月7日下午,海润天睿杨曙光律师受邀

出席由中国国际经济贸易仲裁委员会指导,中国仲

裁法学研究会、北京市律师协会、北京市文化娱乐

法学会主办的中国仲裁周系列活动之文娱产业仲裁

论坛,并发表演讲,从产业化视角与国内外文化娱

乐产业知名仲裁法律专家、学者探讨了文娱仲裁专

业化道路的解决之策。

9. 海润天睿高超律师为公安大学两百余名在职警务

硕士线上授课

公安大学客座教授高超律师结合曾经承办的多

起案件,从“学术研究、律师办案、公安侦查”三

个维度,从“概念、罪名、现状、立法、实务”五

个方面,全方位阐述了新形势下证券市场违法犯罪

的概念特征和现状,分析了现行立法趋势和执法体

系,介绍了常见罪名和办案基本程序,并为公安大

学在职研究生在办案中需重点把握的问题提出了切

实可行的具体建议。

第75页

www.myhrtr.com 75

|专业化活动|

10. 海润天睿协同中国人民大学开设经济犯罪系列

课程,首期聚焦网络犯罪治理实务

中国人民大学诉讼制度与司法改革研究中心开

设了经济犯罪治理法律实务前沿系列课程,该系列

课程将邀请最高人民检察院检察官、各学科教授、

海润天睿律师事务所律师进课堂,对证券、金融、

互联网、反垄断、公司、食品药品、环境保护等

领域经济犯罪高发现状进行学术交流和实务分享。

2022年9月16日,岳强律师受邀为该系列课程首讲

网络经济犯罪的治理进行点评,并从辩护律师的角

度发表了对网络犯罪治理的看法。

11. 海润天睿赵廷凯律师为厦门大学学生授课,详

解IPO市场发展趋势

2022年9月20日,海润天睿赵廷凯律师受邀为

厦门大学学生授课,详细介绍了中国境内外IPO市

场总体情况、境内企业IPO面临的最新形势,并就

境内企业上市策略的选择给出了意见和建议。

12. 海润天睿协同中国人民大学开设经济犯罪系列

课程,第二期聚焦食品药品犯罪的治理

2022年9月23日,经济犯罪治理法律实务前沿

系列课程的第二期课在中国人民大学举办,课程内

容聚焦“食品药品犯罪的治理”,由最高人民检察

院经济犯罪检察厅二级高级检察官王健主讲,中国

人民大学法学院李立众教授及海润天睿律师事务所

高级合伙人肖虹律师作为点评人进行了点评。

第76页

76 www.myhrtr.com

|专业化活动|

13. 海润天睿协同中国人民大学开设经济犯罪系列

课程,第三期聚焦金融犯罪的治理

2022年9月30日,孙鹏律师受邀为经济犯罪治

理法律实务前沿系列课程第三讲金融犯罪的治理进

行点评,从实务角度对金融犯罪领域的相关问题进

行了分享。他特别提示,做好金融犯罪领域的相关

研究需要着重三个方面的积累,一是要关注金融的

创新发展形式,二是要能透过现象看本质,三是要

培养商业敏感度。

14. 海润天睿协同中国人民大学开设经济犯罪系列

课程,第四期聚焦企业合规实务

2022年10月7日,孙瑞涛律师受邀为经济犯罪

治理法律实务前沿系列课程第四讲企业合规实务进

行点评。他表示,最高检目前推动的刑事合规更侧

重在涉案企业事后的合规整改,但从社会治理,企

业治理角度看,事前合规也应纳入研究探索范围。

15. 海润天睿协同中国人民大学开设经济犯罪系列

课程,第五期聚焦涉税犯罪治理实务

2022年10月28日,郝靖宇律师受邀为经济犯罪

治理法律实务前沿系列课程第五讲涉税类犯罪治理

实务进行点评。他表示,实务中面对涉税类犯罪应

当注意三个方面,一是涉税类犯罪是典型的“行政

犯”,二是应该了解并且还原涉税类犯罪活动背后

的经济和贸易活动全貌,三是能了解基本的财务和

会计学理论和知识。

第77页

www.myhrtr.com 77

|专业化活动|

1. 海润天睿律师参与起草的《中小企业合规管理体系有效性评价》正式出台

2022年5月23日,《中小企业合规管理体系有效性评价》团体标准(以下简称《标准》)经中国中小企业协

会批准正式发布。并将于2022年7月1日正式生效。海润天睿鱼剑锋律师、张振祖律师参与该标准起草。

2. 海润天睿律师参与编写的《企业合规管理与律师实务操作指引》正式发布

2022年10月19日,由北京市律协法律风险与合规管理法律事务专业委员会组织指导,海润天睿杨柳律

师、战飞扬律师参与编撰的《企业合规管理与律师实务操作指引》正式发布。该《指引》兼具理论与实务,既

阐明了企业合规管理体系的建设及落地实施,对律师参与具体合规业务提供了指导和风险提示。

◆ 社会活动

3. 海润天睿多位律师受邀参与研讨评审,共话企业合规管理建设

2022年10月28日,海润天睿战飞扬律师受邀参与了2022年(首届)电力企业合规管理成果发布评审会,作

为评审专家全程参与了电力企业合规成果的评审和打分,最终协助主办方选拔出80项优秀合规管理成果。2022

年9月,战飞扬律师、李华端律师、董华亮律师作为《企业合规管理体系有效性评价指引》的起草人之一,受邀

参与中国企业评价协会《企业合规管理体系有效性评价指引》专家研讨会并就相关内容提出了专业意见。

第78页

78 www.myhrtr.com

|专业化活动|

4. 海润天睿多位律师获聘为北京市律师协会申请执业人员面试考核考官

2022年12月14日,北京市律师协会公布了申请律师执业人员面试考核考官人员名单,北京海润天睿律师

事务所包华律师、苗宇律师、汤浩律师、武惠忠律师、肖虹律师等六位律师增选为北京市律师协会申请律师执

业人员面试考核考官。

5. 海润天睿战飞扬律师参与编写的《金融安全学概

论》正式出版发行

2022年12月,由北京海润天睿律师事务所合伙

人战飞扬律师参与撰写的《金融安全学概论》一书

由中国法制出版社正式出版。本书由清华大学金融

科技研究院金融安全研究中心主任周道许主编,由

来自法律和金融行业的十二位资深专家组成研究课

题组共同参与编写。战飞扬律师作为金融合规方向

的专家律师受邀进入课题组,负责本书第五章“金

融网络安全”及第六章“金融数据安全”的编写。

第79页

www.myhrtr.com 79

|专业化活动|

直播培训

1. 海润天睿律师云课堂第一季

海润天睿律师云课堂是海润天睿律师事务所倾

力打造的线上学习中心。2022年5月,海润天睿律

师云课堂第一季正式开启,第一季主题涵盖不动产

运营、资本市场、律师执业规范、劳动法、青年律

师成长以及科技企业法律服务要点等热点内容,邀

请了六位资深合伙人律师结合执业经验进行了分享

和交流。

2. 海润天睿律师云课堂第二季

海润天睿律师云课堂是海润天睿律师事务所倾

力打造的线上学习中心。2022年9月,海润天睿律

师云课堂第二季正式上线,第二季主题聚焦企业合

规,邀请了五位资深合伙人律师从国际制裁和出口

管制合规实践要点、当前合规管理热点问题探讨、

企业刑事合规实务、个人信息保护和数据合规、企

业合规风险管理实务等方面进行在线交流和探讨。

第80页

80 www.myhrtr.com

|专业化活动|

3. 海润天睿律师云课堂:佟杉杉律师

2022年6月28日,北京海润天睿律师事务所高

级合伙人佟杉杉律师做客海润天睿律师云课堂,以

《企业国有资产交易流转新规解读》为题,就国资

委新规进行了解读,介绍了企业国有资产交易的发

展变迁,非公开协议交易方式的发展变化,可实施

无偿划转的企业类型的变化,披露信息规则的变化

以及无形资产使用的限制要求。

4. 海润天睿律师云课堂:郝竞宇律师

2022年11月10日,北京海润天睿律师事务所

合伙人郝竞宇律师做客海润天睿律师云课堂,以

《跨境贸易合规风险及合规体系建设》为题,详

细讲解了跨境贸易中合规风险的特点、来源及类

型,解读了海运与进出口合规风险的管理要点,

以及跨境贸易企业在合规体系建设上需要关注的

重点内容。

第81页

www.myhrtr.com 81

|专业化活动|

1. 海润天睿高超律师接受南方财经传媒采访 详解

第三方支付的法律风险

2022年3月15日,海润天睿律师事务所管委会

主任、刑事业务部主任高超律师接受南方财经传媒

记者采访,就第三方支付机构合规建设进行法律分

析。

◆ 媒体采访报道

2. 倾情破产行业发展,助推营商环境建设:海润天

睿邢立新律师接受法治日报采访

2022年1月26日,法治日报社发布首届律师公

益(社会责任)典型案例。海润天睿高级合伙人邢

立新律师以“积极谏言和推动北京市破产配套制度

建设”入选“律师创新公益方式十大典型案例”。

2022年3月20日,法治日报记者黄洁、白楚玄对邢

立新律师进行了采访,就如何发挥专业优势助力行

业发展进行了探讨。

3. 邢立新律师接受媒体采访,解析破产重整新趋势

2022年4月17日,海润天睿邢立新律师接受了证

券日报采访,重点就企业“预重整”的相关问题进行

了回答。采访中,邢律师指出,“预重整”属于提前

介入,相较于破产重整,它更自由、灵活和高效,可

为企业在重整程序法定期限前争取更充分的时间,从

而换取更高的成功率,更能满足大型企业破产重整的

客观需求。

第82页

82 www.myhrtr.com

|专业化活动|

4. 高超律师接受21财经采访,解析上市公司控制权

之争

2022年4月28日,某上市公司中小股东通过上海

证券交易所开通的自行披露通道,披露了召集并召开

临时股东大会的公告及相关文件。海润天睿管委会主

任高超律师就首次“自行披露”的意义和上市公司控

制权争夺产生的原因相关问题接受21财经采访。采

访中,高超律师对中小股东召集临时股东大会的合规

性、上市公司控制权争夺等关键问题进行了解析。

5. 罗会远律师受邀出席北京电视台《北京诚信论

坛》 线上解析律师行业诚信体系建设

2022年5月15日,海润天睿律师事务所管委会委

员、高级合伙人罗会远律师受邀出席北京电视台《诚

信北京》栏目组举办的“北京诚信论坛”,与观众进

行“云”对话,与北京市消费者协会代表、北京市政

协委员、企业代表等共同探讨“后疫情时代的诚信经

营和信用经济之路”,数十万人收看了本次论坛。罗

律师在线发表了“律师事务所是提高社会诚信水平的

重要环节”的主题演讲,还就企业资本化过程中的困

惑进行了解答。

6. 海润天睿岳强律师接受媒体采访 详解明星代言法律责任

2022年5月28日,演员景某违法广告代言被罚722.12万在网络引起热议。明星代言屡“翻车”,出现问题

后,致歉就能免责吗?明星代言有哪些限制条件?消费者利益受损如何维权?关于上述问题,《法治日报》律

师专家库成员、北京海润天睿律师事务所高级合伙人岳强对此事件的相关法律问题进行了专业解读。

7. 海润天睿包华律师接受媒体采访 解析物业强制进门“刷脸”法律问题

2022年6月13日,北京海润天睿律师事务所执委会委员、《法治日报》律师专家库成员包华律师接受了

《法治日报》的采访,对某物业公司强制住户“刷脸”进门的相关法律问题进行了解析。包律师表示,该案的

核心是个人信息保护,因物业方只能证明“刷脸”进门的正当性、安全性,未能证明合法性、必要性,故人民

法院判决物业公司删除人脸信息并提供其他通行验证方式是完全正确的。

第83页

www.myhrtr.com 83

|专业化活动|

8. 海润天睿合伙人赵婉彤、孙鹏等研究类文章荣登

《中国妇女报》

2022年6月15日,由海润天睿律师事务所合伙人

赵婉彤律师、孙鹏、殷钰撰写的研究类文章《正视女

性生育社会价值 保障“三期”劳动权益》荣登《中

国妇女报》。文章中提到,保障“三期”女性的劳动

权益,不仅需要法律层面的支持,还需要社会资源的

支撑,以及社会、家庭观念的更新等。这其中,“重

估女性生育的社会价值”是一种重要的视角。

9. 海润天睿律师岳强接受《法治日报》采访,解读

“上外投毒”事件

2022年6月15日,北京海润天睿律师事务所高级

合伙人、《法治日报》律师专家库成员岳强律师接受

了《法治日报》的采访,分别从买方、卖方和平台所

需承担的法律责任对近日发生在上海外国语学院的异

物投放事件进行了解读。

10. 罗会远律师接受媒体采访,解析最高法资本市

场新举措

2022年6月25日,海润天睿罗会远律师接受上海

证券报采访。罗会远律师对记者表示,此次的《保障

意见》是作为为资本市场基础性制度改革安排而再次

专门制定的又一部系统性、综合性司法文件,对新三

板、北交所未来健康发展有重要利好作用,为推进多

层次资本市场体系建设、实施以信息披露为核心的股

票发行注册制等提供重要司法保障。

第84页

84 www.myhrtr.com

11. 海润天睿张桓玮律师接受媒体邀约,解析保险

资金投资新规

2022年6月27日,海润天睿张桓玮律师接受媒体

邀约,对银保监会日前发布的《关于保险资金投资有

关金融产品的通知》和《保险资金委托投资管理办

法》进行了解析。他表示,保险资金投资新规的颁布

既顺应了金融监管发展的趋势,又有利于引导行业专

业化发展,还有助于促进保险资管机构持续提升自身

的投资管理能力,优化配置结构,释放投资潜力。

12. 海润天睿王肖东接受媒体采访,解析金融监管

走向严厉的深层原因

2022年7月8日,海润天睿王肖东律师接受媒体

采访,就金融监管走向严厉的深层原因进行了解析。

王肖东律师表示,随着多项与证券监管相关的法律法

规及政策性文件的陆续颁布与实施,监管部门对资本

市场违规违法行为坚持“零容忍”态度,切实加大了

对违规违法行为的查处和惩治力度。

13. 海润天睿周劲龙、张海冬接受媒体邀请 详解互

联网金融合规要点

2022年8月1日,海润天睿律师事务所银行与金

融业务周劲龙、张海冬团队接受《中国银行保险报》

采访,就新《反垄断法》的修订内容对各市场主体开

展金融业务的影响进行了解析,并对互联网金融行业

合规要点进行了梳理,表示互联网金融经营者应对照

规则对自身业务经营进行合规检视,加快完成合规整

改,并建立常态化机制落实持续合规,管控好关键领

域合规风险。

|专业化活动|

第85页

www.myhrtr.com 85

|专业化活动|

14. 海润天睿赵廷凯律师接受采访,解析上市公司

GDR布局国际市场

2022年11月10日,海润天睿赵廷凯律师接受媒

体采访,就近期众多“两市”(上海证券交易所、深

圳证券交易所)公司赴海外交易所发行GDR的现象

进行了解析。他表示,发行GDR是上市公司传统再

融资方式的一个重要补充,它可以让中国的企业更好

地利用国际资本市场,也可以让更多的海外投资人分

享中国经济高质量发展的成果。

15. 海润天睿包华律师接受媒体采访,破解业主大

会成立难召开难的问题

2022年11月10日,包华律师接受《中国房地产

报》采访,就北京市住建委近日发布的《北京市住

宅小区业主大会和业主委员会指导规则(征求意见

稿)》中所涉及的关于业主成立大会、业主委员会履

职及地下车库表决权等问题进行了解析。

16. 海润天睿唐申秋律师接受媒体采访 解析A股退

市频发现象

2022年12月12日,北京海润天睿律师事务所高

级合伙人、深圳分所主任唐申秋律师接受《证券日

报》采访,解析了今年A股退市公司数创历史新高的

相关问题。他在采访中表示,完善退市制度,是加强

资本市场制度建设的关键环节,也是完善“优胜劣

汰”市场生态的重要路径,对提升上市公司质量,更

好地服务实体经济、保护投资者利益具有重要意义。

第86页

86 www.myhrtr.com

|专业化活动|

专业文章及著作

◆ 证券与资本市场

1. 热点解读 | 律师事务所从事首

次公开发行股票并上市法律业务

执业细则

作 者:王肖东、从灿

3. 聚焦IPO审核 | 医疗医药企业上

市板块定位选择与监管审核重点

关注问题

作 者:唐申秋

5. 新规解读 | 关于“上市公司定

增保底协议无效”的理解与适用

问题的探讨

作 者:杨霞

7. 干货分享 | 一文读懂“创新型

中小企业”“专精特新”企业可

以获得的政策支持

作 者:赵廷凯

9. 聚焦北交所 | 创新型中小企业

如何布局北交所?

作 者:战飞扬

2. 实务研究 | 浅析上市公司股权

代持行为效力认定及法律后果

作 者:杨霞

4. 境外融资 | 境内上市公司赴瑞

士证券交易所发行GDR条件、程

序及最新情况

作 者:赵廷凯

6. 实务研究 | 股改未召开创立大

会是否影响IPO审核?

作 者:赵廷凯

8. 境外募资新思路 | 上市公司境

外融资工具GDR应用场景简析

作 者:刘文艳

10. 聚焦北交所丨罗会远:北京证

券交易所制度规则解读(视频版)

作 者:罗会远

11. 聚焦北交所 | 颜克兵:北交所

股票发行上市特点及审核要求

作 者:颜克兵、刘恋恋

第87页

www.myhrtr.com 87

|专业化活动|

◆ 破产重整

1. 2022ALB中国债务重组论坛 |

邢立新:债权人的话语权与管理

人推荐

作 者:邢立新

2. 2022ALB中国债务重组论坛 |

林涛:重整投资中的博弈

作 者:林涛

◆ 金融资管

1. 资管实务 | 主合同内容变更对保

证责任的影响 :从金融资管领域

融资担保条款引申的问题(上)

作 者:张歆伟

3. 实务研究 | 保险资金通过地方

融资平台投资基础设施建设的法

律合规探究

作 者:张桓玮、张歆伟

2. 资管实务 | 主合同内容变更对保

证责任的影响 :从金融资管领域

融资担保条款引申的问题(下)

作 者:张歆伟

4. 以案说法 | 从公募REITs纠纷第一

案谈公募REITs中的反向吸收合并

作 者:薛强

◆ 刑事风险防范

1. 新法解读 | 非法集资类案件的

入罪标准作出重大修改

作 者:孙瑞涛

3. 研究报告 | 中国银行机构2021

年刑事和行政法律风险观察

作 者:孙瑞涛、刘慧娴

2. 信托业风险观察 | 从2021年信

托机构被处罚情况看行业刑事法

律风险

作 者:孙瑞涛、刘慧娴

4. 热点分析 | 内幕交易、泄露内幕

信息的行政、刑事法律风险解析

作 者:岳强、苏 娟、马继伟

5. 实务探讨 | 有限合伙人代表诉

讼在基金投资者保护方面的应用

作 者:董玲君、马美丽

第88页

88 www.myhrtr.com

|专业化活动|

5. 实务研究 | 企业使用开源软件

的常见法律问题及风险防控

作 者:周永恒

7. 热点解读 | 取保新规将推动

“少捕慎诉慎押”政策的进一步

落实

作 者:张振祖、樊世友、陈天浩

9. 以案说法 | 劳动争议中刑民交

叉案件的处理要点

作 者:岳强、孙鹏、马继伟

11. 合规研究 | 从刑事犯罪入罪角

度看洗钱行为的罪与罚

作 者:孙瑞涛、刘慧娴

6. 以案说法 | 窃取比特币行为的

犯罪认定

作 者:孙瑞涛、刘慧娴

8. 年度数据分析 | 2021年年度中国

保险公司刑事行政法律风险观察

作 者:孙瑞涛、刘慧娴

10. 资管行业风险观察 | 2021年

中国资管公司的“罪与罚”

作 者:孙瑞涛、刘慧娴

12. 实务研究 | 私募基金登记备

案,是否能作为刑事责任的免死

金牌?

作 者:高超律师团队

13. 办案笔记 | 一起“714高炮”

案件摘掉“套路贷”诈骗定性

作 者:高超、陈兆龙

◆ 知识产权保护

1. 以案说法 | 专利权纠纷案件之

特殊上诉程序

作 者:姜向阳

2. 知识产权保护 | 我国商业秘密

民事侵权认定难及其原因剖析

作 者:陈霓

第89页

www.myhrtr.com 89

|专业化活动|

3. 影视剧照拿来商业宣传,构成

侵权吗 ?

作 者:郭丽娜

5. 实务研究|知识产权惩罚性赔

偿司法判例观察之惩罚性赔偿的

适用要件

作 者:陈琦伟

7. 以案说法 | 视频类自媒体平台

担责规则的困境及突破

作 者:姜向阳

9. 实务研究|知识产权惩罚性赔

偿司法适用探究之惩罚性赔偿数额

的计算要点

作 者:陈琦伟

4. 实务研究 | 浅析“一件代发”

模式下经营者的合法来源抗辩

作 者:姜向阳

6. 实务研究 | 网络交易平台经营者

的披露义务及法律责任探析

作 者:姜向阳

8. 原创作品知产保护 | 使用他人

作品是否构成侵权的判定思路和

标准

作 者:姜向阳

10. 国际博物馆日|浅谈博物馆

运营中常见的知识产权风险规避

作 者:姜向阳

◆ 劳动用工

1. 热点分析 | 一文看懂疫情下

“三期”女职工劳动权益保护

作 者:赵婉彤、孙 鹏、殷钰

3. 热点解读 | 北京2021年法人单位

从业人员平均工资公布!将会给劳

动用工带来哪些影响?

作 者:孙 鹏

2. 实务研究 | 法人单位从业人员平

均工资、全口径城镇单位就业人员

平均工资,您分得清楚吗?

作 者:赵紫安

4. 劳动用工合规系列 | 疫情防控

期间企业劳动用工合规管理及实践

作 者:赵紫安

5. 劳动用工合规系列 | 社区工作

者的人事法律关系辨析及实践中

的困境

作 者:赵紫安

6. 实务研究 | 从案例看用人单位

值班制度如何做到合法合规?

作 者:赵紫安

第90页

90 www.myhrtr.com

|专业化活动|

◆ 营销合规

1. 企业营销合规漫谈之一 | 营销合

规多维体系及其主要法律适用

作 者:张振祖、何艳玲

3. 企业营销合规漫谈之三 | 营销合

规行政执法重点问题应对技巧

作 者:张振祖、何艳玲

2. 企业营销合规漫谈之二 | 营销合

规重点领域法律风险及排雷攻略

作 者:张振祖、何艳玲

◆ 国际业务

1. 解读 | 美国对华半导体严格出

口管制,关于EDA软件的限制、

影响和对策

作 者:李华端、周永恒

3. 热点解读 | 欧盟立法禁止强迫劳

动产品在欧盟市场流通和进出口

作 者:郝竞宇

2. 热点解读 | 美国对俄罗斯出口

管制新规解析

作 者:李华端

◆ 房地产建设与工程

1. 实务研究 | 建设工程司法鉴定

法律要点与实务难点研究

作 者:何伟

2. 海润睿见 | 从司法判例看土地

出让金收益分成协议是否有效?

作 者:何伟

4. 东南亚法律实务|印尼不良资

产投资初探

作 者:曹健、胡锦波

第91页

www.myhrtr.com 91

|专业化活动|

◆ 争议解决

1. 实务研究 | 首先查封系保全查

封时,优先权人如何把握商请移

送规则?

作 者 :尹晓艳、寇曦

3. 新规速递 | 《中央企业合规管理

办法》里的“新增”和“删减”

作 者:杨柳

5. 以案说法 | 综合性合同纠纷案件

在立案和审理中的“分”与“合”

作 者:赵紫安

7. 一文看懂互联网数据中心建设

与运营中的法律合规要点

作 者:何伟

9. 研究报告丨如何避免公司人格混

同——基于105份裁判文书的研析

作 者:何伟

2. 新规解读 | 从国资委 39 号文看

企业国有资产交易流转的六大变化

作 者 :佟彬彬、李月娟

4. 国际贸易争端解决 | 一方严重

违约,守约方如何解除合同?

作 者:张荣辉、吴硕

6. 实践指引丨VIE构架下协议类

型总结

作 者:赵延凯

8. 解读丨浅析算法备案制新规

作 者:刘晓杰、张立森

10. 从典型案件中看应收账款质押

存在的风险及防控措施

作 者:周劲龙、宁泓萱

11. 以案说法 | 破产案件受理后因

承担担保责任对债务人的追偿权

能否主张抵销?

作 者:方孝子

13. 税务机关能自由选择自行强制

执行或申请法院强制执行吗?

作 者:白宝恩

12. 实务研究 | 纳税担保的困境与

解局

作 者:白宝恩

14. 实务分享 | 浅析互联网高频纠

纷案件解决的关键要点

作 者:龚郁

第92页

92 www.myhrtr.com

|专业化活动|

15. 实务研究 | 信托财产执行与执

行异议常见问题浅析

作 者:方梅、丁小宇

17. 海润睿见 | 商家在“直播带

货”中的法律风险与防控措施

作 者:杨曙光、冯源、冀玉律

16. 实务研究 | 再议税务机关的行

政执行权

作 者:白宝恩

◆ 能源

1. 碳交易系列 | 全国碳排放权交易

市场的法律架构与未来展望(一)

作 者:刘晓杰、张立森

3. 碳交易系列 | 全国碳排放权交易

市场的法律架构与未来展望(三)

作 者:刘晓杰、张立森

2. 碳交易系列 | 全国碳排放权交易

市场的法律架构与未来展望(二)

作 者:刘晓杰、张立森

4. 碳交易系列 | 全国碳排放权交易

市场的法律架构与未来展望(四)

作 者:刘晓杰、张立森

5. 碳交易系列 | 全国碳排放权交易

市场的法律架构与未来展望(五)

作 者:刘晓杰、张立森

6. 海润睿见 | 探矿权转让实务解析

作 者:刘晓杰、张立森

7. 海润睿见 | 关于采矿权抵押事项

的实务探讨

作 者:刘晓杰、张立森

18. 公司法实务 | 我国《公司法》

中信义义务的制度缺陷及完善建议

作 者:汪亚奇、李天娇

19. 实务探讨 | 论票据支持保理业

务下先诉保理合同纠纷后能否另

行主张票据权利

作 者:方筱玮、叶子

第93页

www.myhrtr.com 93

|专业化活动|

◆ 行业直播交流

1. 经典回顾 | 包华律师讲不动产

运营管理法律实务

作 者:包华

3. 直播回顾 | 罗会远:遵守职业

道德,严守执业纪律

作 者:罗会远

5. 直播回顾 | 岳强:青年律师成

长攻略

作 者:岳强

7. 直播回顾 | 佟杉杉:企业国有

资产交易流转新规解读

作 者:佟杉杉

9. 海润睿见 | 岳强:从刑事合规

角度看企业刑事风险防控

作 者:岳强

2. 直播回顾 | 唐申秋:注册制时

代下的企业IPO投行律师实务

作 者:唐申秋

4. 直播回顾 | 疫情背景下,企业

劳动用工的法律风险及应对策略

作 者:孙鹏

6. 直播回顾 | 战飞扬:硬科技产

业发展带给律师业务的新机遇

作 者:战飞扬

8. 直播回顾 | 杨柳:当前合规管

理热点问题探讨

作 者:杨柳

10. 企业合规治理 | 数字时代下企

业数据合规和信息保护攻略

作 者:褚轶

11. 合规指引 | 企业合规风险管理

实务及风险防范要点

作 者:战飞扬

12. 直播回顾 | 海润天睿罗会远律

师为河南辖区上市公司董事解析

履职风险防范

作 者:罗会远

第94页

94 www.myhrtr.com

|专业化活动|

张桓玮:

资管领域全链条法律服务团队的

成长之道

赵廷凯:

以正确的法律策略助力企业探索

发展捷径

13. 海润天睿“星”力量:海润天睿律师从专业到卓越背后的故事

在工作中,我们往往看到的是律师冷静和专业的一面。在冷静和专业的背后,是无数次的研究与论证,

是持久的专注与自律。海润天睿律师事务所官方公众号特别推出「海润天睿“星”力量」专栏,以专访

形式向读者展示海润天睿律师从专业到卓越背后的故事。

武惠忠:

律师的专业化发展,将推动法律

服务价值的提升

第95页

www.myhrtr.com 95

|专业化活动|

陈霓:

知识产权“诊断式”服务,让企

业在巨人肩膀上创新

汤浩:

追寻法律的平衡之美

杨曙光:

法律上的最优解不一定是商业上

的最优解

方梅:

以法为业,以律为师,帮助客户

更好地规避风险

第96页

96 www.myhrtr.com

06 党建及公益

社区共建、捐款、党课等各类活动

◆ 党建荣誉

1、海润天睿党总支荣获“2020-2021年度北京市律师行业先进律师事务所党组织”、“2020-2021年度北京市

朝阳区律师行业先进基层党组织”和“建外街道建国里社区党建协调委员会-2021年度先进共建单位”。

Party Buliding & Charity

|党建与公益|

第97页

www.myhrtr.com 97

|党建及公益|

2、罗会远和邢立新律师荣获“2020—2021年度 北京市律师行业优秀共产党员”称号,霍熠、肖虹、刘晓杰和

李冬梅律师荣获“2020—2021年度 北京市朝阳区律师行业优秀共产党员”称号。

3、2021年6月,围绕党史讲党课“支部建在连上——坚持党建引领业务发展,建设一流大型律师事务所”,

此次专题党课获朝阳区律师行业党委“庆祝中国共产党成立100周年”讲党课三等奖。

第98页

98 www.myhrtr.com

|党建及公益|

1.“不忘人民律师初心 党建引领行业未来”访谈

2022年8月1日,北京海润天睿律师事务所党总

支书记、高级合伙人许家武律师受邀参与了2022年

法治日报法治网律所党建系列访谈,并分享了海润

天睿在实现党建与业务双促进、双发展上的历程与

经验。访谈中,海润天睿党总支书记、高级合伙人

◆ 党建公益活动

许家武律师详细介绍了海润天睿律师事务所党建的基本情况和在打造有温度、有力量的律所党建阵地过程中取

得的可喜成绩;分享了海润天睿在朝阳区律师行业党委发起的“万名律师党员助社区、人民满意我先行”公益

服务活动中的具体措施;介绍了海润天睿在建立符合律师执业特点、贴近律师需求的党组织活动模式和特色党

建活动上的具体做法,以及未来在党建方面的目标等内容。

2.“万名律师党员助社区、人民满意我先行”活动

2022年初,朝阳区律师行业党委下发了《关于

落实“万名律师党员助社区、人民满意我先行”活

动的通知》《党建引领律所共建法治社区方案》,

制定了全年四个阶段的相关工作安排。海润天睿三

个党支部于2月底前分别与“结对”社区签订了《结

对共建法治社区协议书》。为了更好地完成此项工

作,召开了几次专题商讨会,制定了《关于共建法

治社区公益服务活动相关规定的通知》《法治社区

共建工作制度》,结合“结对”社区党委实际情

况,本所党员律师通过解答法律咨询、普法讲座、

助力社区防疫、垃圾分类等多种形式参与社区建

设,按照社区安排持续开展工作。

第99页

www.myhrtr.com 99

|党建及公益|

海润天睿律师事务所与北京市朝阳区建外街道

建国里社区签订共建协议书,每周指派一名律师到

社区值班一天,开展法律咨询活动,不定期举办法

制讲座进行法制宣传,参与调处矛盾纠纷,促进邻

里和谐。维护社区稳定,建设和谐社区,促进律师

更好地服务和保障民生,发挥律师事务所的优势,

实现优势互补、资源优化、双赢互助的目的。

3. 支援首都抗疫工作

2022年4月底至7月初,为协助社区疫情防控和流调工作,以实际行动践行初心使命,筑牢疫情防控的最强

堡垒,海润天睿所属党员律师们(白宝恩、陈彤彤、翟炜、何艳玲、李咏梅、齐晶晶律师)纷纷投入到所居住

社区的疫情防控志愿活动中;5月初,第三支部党员律师(潘永寿和王亭亭律师)参与了“万名律师党员助社

区、人民满意我先行”活动中“结对”的林萃社区抗疫志愿服务活动。累计服务时长超过100个小时,服务社

区居民人数近1.5万人次。

第100页

100 www.myhrtr.com

|党建及公益|

4.“双报到”活动

2022年,根据朝阳区律师行业党委《关于集中开展“双报到”活动的通知》的相关要求,海润天睿所属在

职党员70余人集中回社区报到服务,参加了各社区举办的“桶前值守”、政策宣传、社区普法和法律咨询服务

等活动,掀起了“我是党员,我奉献”的服务热潮。

5. 助力乡村振兴

2022年8月,海润天睿律师事务所罗剑烨、张红

艳、李咏梅、黄晓蕾、马静、李瑞、武书志和程福

元等一行10余人赴房山区张坊镇大峪沟村“柿都小

镇”,与北京美丽乡村联合会民宿协会、房山区农

村专业技术协会、北京柿乡情生态农业专业合作社

等单位代表共同开展“党建引领 结对共建 携手助力

乡村振兴”主题党日活动,中国农业大学规划设计

院首席专家朱启臻教授、北京农业职业学院张天琪

教授、房山区农村专业技术协会会长朱启酒教授及

合作社代表等参与了此次活动,就乡村振兴工作中

存在的深层次问题进行了研讨。

百万用户使用云展网进行网页电子书制作,只要您有文档,即可一键上传,自动生成链接和二维码(独立电子书),支持分享到微信和网站!
收藏
转发
下载
免费制作
其他案例
更多案例
免费制作
x
{{item.desc}}
下载
{{item.title}}
{{toast}}